Договор оказания услуг по изготовлению продукции
Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции, 2021 — Договор оказания услуг, работ — Образцы и бланки договоров, стоимость изготовления первичных документов
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и, ______________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________ , действующего на основании ___________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1.
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы (оказать услуги) по разработке, изготовлению и доставке полиграфической продукции, а Заказчик обязуется оплатить эти работы (услуги) на условиях настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему. Детальные условия выполнения работ (оказания услуг) определяются Сторонами в Дополнительных соглашениях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работы (оказать услуги), указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчику на условиях, определенных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
Дополнительные соглашения оформляются в качестве приложений к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми частями.
В Дополнительных соглашениях определяется наименование работ (услуг), их стоимость, требования к качеству и объемам работ (услуг), сроки выполнения, а также иные необходимые условия операций, совершаемых Исполнителем.
2.2.1. Своевременно и полностью оплачивать стоимость работ (услуг) Исполнителя в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему.2.2.2. Своевременно и полностью передавать Исполнителю материалы, требуемые для выполнения работ (оказания услуг), указанных в п. 1.1. настоящего Договора и детализированных в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.2.3.
В течение 3 (Трех) дней с момента получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее — «Акт») подписать Акт и направить его Исполнителю либо в указанный срок направить Исполнителю свои мотивированные возражения. В случае неполучения Исполнителем Акта или мотивированного отказа в указанный срок обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными, а работы (услуги) принятыми по умолчанию.
3.1.
Денежные средства, оговоренные в Дополнительном соглашении, перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты, в течение 5-ти (Пяти) банковских дней с момента подписания соответствующего Дополнительного соглашения, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика в полном объеме в соответствии с соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ (оказанию услуг) не ранее поступления предоплаты в размере, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
В случае задержки оплаты сроки сдачи работ (услуг) Заказчику сдвигаются на время задержки, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
Такой сдвиг сроков со стороны Исполнителя не расценивается в качестве невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Исполнителем.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и/или Дополнительным соглашениям к нему Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и международными договорами Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года с момента его подписания Сторонами. В случае, если за 30 дней до дня окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит об иных намерениях, Договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.
5.3. Досрочное прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от обязательств по оплате расходов, фактически понесенных Исполнителем во исполнение настоящего Договора.
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего Договора, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, землетрясения, забастовки, действия органов власти и управления, а также другие обстоятельства вне контроля Сторон.
6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими компетентными организациями.6.3. В случаях, предусмотренных в п.6.1. настоящего Договора, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются соразмерно времени, в течение которого действуют эти форс-мажорные обстоятельства и их последствия.
6.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 3-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, направив письменное уведомление другой Стороне.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
к Договору № ____
____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, ________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ , действующего на основании ___________________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», руководствуясь положениями вышеуказанного Договора (далее — «Договор»), договорились о нижеследующем:
2. Общая стоимость работ Исполнителя составляет ________ рублей (________________), в том числе НДС (18%).
Срок исполнения работ составляет 30 (тридцать) календарный дней с момента подачи материалов и оплаты.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются Договором.
Источник: http://ajbook.biz/byx24/dogovor-okazaniya-uslug-po-izgotovleniyu-poligraficheskoj-produkcii-2021-dogovor-okazaniya-uslug-rabot-obrazcy-i-blanki-dogovorov-stoimost-izgotovleniya-pervichnyx-dokumentov/
Договор на изготовление и поставку товара — Советы юриста — АНГАРД.РФ
г. _________
«__» ______ 20__г.
______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.
1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.
2.1. Обязанности Продавца:
2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.
2.2. Права Продавца:
2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.
2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.
2.3. Обязанности Покупателя:
2.3.1. ________________
2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.4. Права Покупателя:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ
3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________
3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.
3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________
3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА
4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.
4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.
4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.
4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.
4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.
5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.
5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.
6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.
6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:
6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.
6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.
6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.
6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.
6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.
6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Покупатель:
Продавец:
Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-tovara/
Договор оказания услуг по изготовлению и монтажу
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.3.4.
Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком. 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН4.1. Подрядчик обязан:4.1.1.
Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.4.1.2.
Обеспечить:- данный объект необходимыми материалами и оборудованием;- производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами;- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.4.1.3.
Подрядчик не несет ответственность за недостатки качество работ, вызванные; — неровностью поверхности пола (наличие угла наклона, уступов и др.); — неровностью стен (наличие угла наклона, неровностей, углы не соответствуют 90 градусам);— наличие фальшь — панелей.
— отсутствием вытяжных труб, щелей, сантехнического и прочего оборудования;— помехами, нарушающими целостность поверхностей для монтажа. 5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков изготовления, Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню)в размере трёх процентов цены выполнения работы ( оказания услуги).
цена выполнения работы (оказания услуги) составляет два с половиной процента от общей цены заказа в соответствии с калькуляцией.5.4.
Договор оказания услуг по изготовлению продукции
При расторжении договора на стадии оформления чертежа и вызова/дизайнера, услуги оплачиваются по прайс— листу.5.7. В случае, если доставка мебели производится в отдаленные черты города и за его пределами (п. Ильича,п. Кирова, п. Затон, п. Южный, п. Куета, п. Новосиликатный , п. Спутник, п.
Цветы Алтая и т.д. Заказчик оплачиваетуслугу самостоятельно в момент привозки мебели. 6. Порядок решения споров.6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке 7.
Порядок изменения и расторжения договора7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде в двух экземплярах, подписанных обеими Сторонами.7.2.
Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке; в соответствии с п. 3.12.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 5. Обязательства Исполнителя 5.1.
Выполняет своими силами и средствами все работы в объеме, в сроки и на условиях, указанных в настоящем договоре. 5.2.
Обеспечивает поставку оборудования и материалов, необходимых для производства работ, предусмотренных настоящим договором.
5.3.
Внимание
Выполнить любые дополнительные работы по взаимной договоренности с Заказчиком, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ. В таком случае будет подписано дополнение к договору. 5.4. Устранить все дефекты в работах, выявленные в процессе их выполнения и приемки объекта, в течение 10 (десяти) банковских дней.
5.5. Обеспечить в период проведения работ, выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в части выполняемых им работ.
Договор на изготовление и установку наружной рекламы
Москва 201 г.
ОАО « » (сокращённое наименование — ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « » именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор оказания услуг по изготовлению продукции (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. Предмет Договора1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению . 2. Стоимость работ и порядок расчетов2.1. Стоимость работ по Договору составляет ( тысяч) рублей 00 коп, включая НДС – ( тысяч) рублей 00 коп.2.2. Заказчик перечисляет авансом 100 % стоимости работ по договору на расчетный счет Исполнителя. 3. Сроки выполнения работ3.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя в соответствии с условиями раздела 4 настоящего договора Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, при этом настоящий договор будет считаться расторгнутым, о чем Исполнитель письменно уведомляет Заказчика. 5.4. В случае несоблюдения по вине Исполнителя срока изготовления, размещения и установки наружной рекламы, установленного в п. 2.1.4., Исполнитель обязуется уплатить Заказчику по выбору последнего неустойку: пени в размере % от суммы платежа за каждый день просрочки или штраф в размере ( ) рублей. (сумму цифрами и прописью) 5.5.
Договору, превышает 10 штук, сторонами составляется и согласовывается график поэтапной доставки изделий.3.2 Установка конструкций осуществляется из расчета 2-3 изделия в день.3.
3 При демонтаже старых дверей и коробок их сохранность не гарантируется или оговаривается в Спецификации и оплачивается Заказчиком отдельно.3.4 Установка продукции производится по варианту, выбранному Заказчиком (п. 3.4.1), при этом Заказчик ознакомлен с п. 7.1.2 настоящего Договора:3.4.
1 Монтаж стандарт. В перечень работ входит монтаж изделия в следующем виде и комплектации: дверей на анкерные дюбеля и/или анкерные пластины, заполнение монтажного шва полиуретановой пеной.3.5 Монтаж новых дверей производится в проемы, оставшиеся после демонтажа старых коробок, независимо от состояния, материалов и качества этих проемов, если иное не будет указано Заказчиком в письменном виде.
14.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик ООО «Лимон» 6630012, г. Красноярск, ул. Советская,24 ИНН/КПП р/счет Директор Иванов И.П. Подрядчик ООО «Охрана предприятий» 6630024, г. Красноярск, ул.
Щорса,14 ИНН/КПП р/счет Директор Шумилин П.И.
Оплата работ производится Рекламодателем на условиях в сумме рублей. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки. 7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.
7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат. 7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 8.
ФОРС-МАЖОР 8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения). 8.2.
Риск, связанный с установкой дверей в дверные проемы несоответствующего качества независимо от материала стен, несет Заказчик.3.
6 При демонтаже элементов дверного проема (отливов, откосов и т.д.) их обратный и восстановление первоначального вида дверного проема не производится или оговаривается и оплачивается Заказчиком отдельно.3.
7 Если в процессе установки появилась необходимость в проведении дополнительных, не учтенных ранее работ, заключаетсяДополнительное соглашение и составляется отдельная Спецификация на такие работы. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком,выполняет эти работы, а Заказчик их оплачивает на условиях Дополнительного соглашения.3.
8 Уборка строительного мусора (старые двери и коробки) осуществляется Заказчиком самостоятельно или оговаривается отдельно.3.9 Излишки материалов, оставшиеся после выполнения работ, являются собственностью Исполнителя. 4.
Источник: http://kodeks-alania.ru/dogovor-okazaniya-uslug-po-izgotovleniyu-i-montazhu/
Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции
Скачать образец документа
г._____________ «___»_____________201__ г.
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и, ______________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________ , действующего на основании ___________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы (оказать услуги) по разработке, изготовлению и доставке полиграфической продукции, а Заказчик обязуется оплатить эти работы (услуги) на условиях настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему. Детальные условия выполнения работ (оказания услуг) определяются Сторонами в Дополнительных соглашениях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить работы (оказать услуги), указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчику на условиях, определенных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
Дополнительные соглашения оформляются в качестве приложений к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми частями.
В Дополнительных соглашениях определяется наименование работ (услуг), их стоимость, требования к качеству и объемам работ (услуг), сроки выполнения, а также иные необходимые условия операций, совершаемых Исполнителем.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно и полностью оплачивать стоимость работ (услуг) Исполнителя в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему.2.2.2. Своевременно и полностью передавать Исполнителю материалы, требуемые для выполнения работ (оказания услуг), указанных в п. 1.1. настоящего Договора и детализированных в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.2.3.
В течение 3 (Трех) дней с момента получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее — «Акт») подписать Акт и направить его Исполнителю либо в указанный срок направить Исполнителю свои мотивированные возражения. В случае неполучения Исполнителем Акта или мотивированного отказа в указанный срок обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными, а работы (услуги) принятыми по умолчанию.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Денежные средства, оговоренные в Дополнительном соглашении, перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты, в течение 5-ти (Пяти) банковских дней с момента подписания соответствующего Дополнительного соглашения, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика в полном объеме в соответствии с соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ (оказанию услуг) не ранее поступления предоплаты в размере, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
В случае задержки оплаты сроки сдачи работ (услуг) Заказчику сдвигаются на время задержки, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
Такой сдвиг сроков со стороны Исполнителя не расценивается в качестве невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Исполнителем.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и/или Дополнительным соглашениям к нему Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и международными договорами Российской Федерации.
4.2. Дополнительными соглашениями к настоящему Договору может быть предусмотрена дополнительная ответственность Сторон.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года с момента его подписания Сторонами. В случае, если за 30 дней до дня окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит об иных намерениях, Договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.
5.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за тридцать дней.
5.3. Досрочное прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от обязательств по оплате расходов, фактически понесенных Исполнителем во исполнение настоящего Договора.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего Договора, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, землетрясения, забастовки, действия органов власти и управления, а также другие обстоятельства вне контроля Сторон.
6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими компетентными организациями.6.3. В случаях, предусмотренных в п.6.1. настоящего Договора, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются соразмерно времени, в течение которого действуют эти форс-мажорные обстоятельства и их последствия.
6.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 3-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, направив письменное уведомление другой Стороне.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. Если Стороны не смогут решить спор путем переговоров, то он может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд ______________.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.3. Исполнитель для выполнения своих обязательств по настоящему Договору вправе совершать сделки с третьими лицами.
8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
Приложение № 1
к Договору № ____
На оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции
____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, ________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ , действующего на основании ___________________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», руководствуясь положениями вышеуказанного Договора (далее — «Договор»), договорились о нижеследующем:
1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
2. Общая стоимость работ Исполнителя составляет ________ рублей (________________), в том числе НДС (18%).
3. Заказчик оплачивает общую стоимость работ Исполнителя не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.
Срок исполнения работ составляет 30 (тридцать) календарный дней с момента подачи материалов и оплаты.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются Договором.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
Источник: http://dogovor.guru/dogovor/dogovor-okazaniya-uslug-rabot/dogovor-okazaniya-uslug-po-izgotovleniyu-poligraficheskoj-produkcii/
Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
Оплата оказанных Исполнителем услуг и выполненных работосуществляется на основании счетов-фактур, выставленных Исполнителем в течение рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами ежемесячного акта выполненных работ и оказанных услуг путем перечисленияна расчетный счет Исполнителя или наличными в кассе Заказчика по адресу: . 5. Порядок изменения и расторжения настоящего договора. Ответственность Сторон 5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор повзаимному соглашению.
5.2. Если во время проведения работ или оказания услуг по настоящему договору возникнет необходимость внесения каких-либо изменений и дополнений в условия настоящего договора, то такие изменения и дополнения будут действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами. 5.3.
