+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор подряда на выполнение работ по уборке территории

Содержание

Договор подряда на производство работ по уборке улиц и проездов

Договор подряда на выполнение работ по уборке территории

г. ___________

«__»________ 20__ г.

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по уборке улиц и проездов площадью ________ тыс.кв.м с учетом вывоза снега, площадью _______ кв.м согласно титульным спискам, указанным в приложении к настоящему Договору.

1.2. Стоимость работ по цене составляет __________ рублей.

2. Права и обязанности сторон

2.1.

Заказчик обязуется:

  • оплачивать Подрядчику выполненные работы;
  • доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ;
  • осуществлять проверку выполнения работ по настоящему Договору в присутствии представителя Подрядчика;
  • производить оценку качества уборочных работ в соответствии с Временными инструкциями по оценке качества уборки магистралей, улиц и проездов.

2.2. Подрядчик обязуется:

  • выполнять уборочные работы в строгом соответствии с Правилами по организации уборки и санитарному содержанию территорий г. ___________;
  • следовать указаниям Заказчика по выполнению работ согласно Регламенту зимнего содержания площадей, магистралей, улиц и проездов г. __________ (в дальнейшем Регламент);
  • использовать в процессе выполнения работ материалы, разрешенные Центром Госсанэпиднадзора;
  • не реже двух раз в сутки информировать Заказчика о выходе уборочной техники. Порядок передачи информации устанавливается Заказчиком;
  • в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных Регламентом, поставить в известность Заказчика;
  • устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

2.3. Продрядчик по требованию Заказчика обязан компенсировать последнему убытки, штрафные санкции и т.п., возникшие в результате невыполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

2.4. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев, принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течении 2-х часов Заказчика.

3. Расчеты по договору

3.1. Заказчик обязуется производить оплату выполненных Подрядчиком работ. Оплата Подрядчику осуществляется в 3-х дневный срок после поступления финансовых средств из городского бюджета на расчетный счет Заказчика.

3.2.

Оплата выполненных работ производится после представления Подрядчиком и утверждения Заказчиком документов, предусмотренных в Инструкциях, в том числе:

  • расчет стоимости уборки улиц и проездов;
  • перечень улиц и проездов, временно закрытых для уборки;
  • расчет площади механизированной уборки, подлежащей оплате за соответствующий месяц;
  • итоговый акт проверки качества уборки.

4. Ответственность сторон и условия расторжения договора

4.1. В случае неоднократного некачественного выполнения работ по уборке закрепленной территории Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с Подрядчиком либо исключить из титульного списка, указанного в приложении к Договору, часть убираемой Подрядчиком площади.

4.2. О расторжении Договора, либо об изменении площади убираемой территории в соответствии с п.4.1. настоящего Договора Заказчик предупреждает Подрядчика телефонограммой с указанием даты, но не менее 15 дней до изменения или расторжения Договора. До указанной в телефонограмме даты изменения или расторжения Договора стороны продолжают исполнять обязательства по Договору.

4.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ по уборке закрепленных территорий в размерах и порядке, предусмотренных в Инструкциях.

4.4. В случае несоблюдения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.1. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки по день фактического перечисления.

5. Дополнительные условия

5.1. Стороны установили, что все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, при этом каждая из сторон приложит все меры, направленные на урегулирование спорных отношений. Неурегулированные спорные отношения разрешаются в установленном законом порядке.

5.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5.3. Подрядчик обязан ежеквартально производить выверку взаимных расчетов за выполненные работы с Заказчиком. Выверка осуществляется до ______ числа месяца, следующего, за отчетным периодом.

5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _____________.

5.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному каждой из сторон.

Подрядчик ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

М.П.

Заказчик ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

М.П.

: 0/100

Источник: http://up2go.ru/documents/contract-agreement/649.html

Договор на финишную уборку строительного объекта

Договор подряда на выполнение работ по уборке территории

Спорные вопросы Стороны решают договорным путем, а в случае не достижения договоренности – в установленном законодательством порядке. 5.3.

«Подрядчику» предоставляется право продления срока выполнения Работ на срок действия следующих обстоятельств: -на срок задержки в проведении платежей «Заказчиком»; -на срок выполнения дополнительных работ, выполняемых «Подрядчиком» в соответствии с Дополнениями к Договору; -на срок действия форс-мажорных обстоятельств; -любая задержка по вине «Заказчика». 5.4. «Подрядчик» не несёт ответственности за скрытые дефекты в материалах, Виновник определяется в установленном Законом порядке . 5.5. В случае не надлежащего качества выполнения работ «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика»: — безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, — соразмерного уменьшения цены за работы, 5.6.

Компания «влс клининг сервис»

Внимание Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты на выполненные скрытые работы и решает вопросы, возникающие в ходе производства работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
8.4.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, определенным Календарным планом к Приложениям (Сметам). 8.5.

С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ведется фиксация фактов и обстоятельств, связанных с производством работ и имеющих значение для взаимоотношений Сторон (дата начала и окончания работ, сообщения об осмотре и принятии работ (в т.ч.

Договор

Важно Договор N на уборку помещений после ремонта г. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.) на основании , с одной стороны, (устава, доверенности) и , именуем в дальнейшем «Исполнитель», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ (должность, Ф.И.О.

) на основании , с другой стороны, (устава, доверенности) заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет и цена договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по уборке Объектов Заказчика после ремонта согласно Приложению N к настоящему договору.
1.2.

Перечень и цена расходных материалов для туалетных комнат приведены в Приложении N к настоящему договору.

Договор на строительные работы для физических лиц

Заказчиком).Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале работ.
8.6.

При производстве и закрытии скрытых работ Подрядчик обязан известить Заказчика и пригласить его представителя на осмотр и приемку. Заказчик производит осмотр и приемку выполненных работ с фиксацией в журнале работ. 8.7.

Сдача выполненных работ по Приложениям (Сметам) производится в следующем порядке: 8.7.1.

Заказчик производит приемку работ в течение рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ по Приложениям (Сметам) и готовности помещения к монтажу технологического оборудования.
8.7.2.

Договор на чистовую отделку дома

Сдавать лучше по частям. Иначе пока дойдете до конца, придется начинать с начала. И есть еще одна особенность — берите аванс от 60%!) Дмитрий Олегович Спасибо Поругать Спасибо сказали: 1 (Вадим Андреевич).

2016-01-12 15:02:36 Как правильно рассчитать послестроительную уборку больших обьектов По окнам, если их не меняли или ставили в самом начале строительства, можно заниматься практически реставрационными работами.

Остатки краски, цемента, засохшая пленка, залитые раствором пазы в раме быстро не уйдут.

Есть варианты когды углы рам закрашивают и нужно удалить краску ровно и аккуратно в углу, так что окна везде разные как и скорость на них! Дмитрий Олегович Спасибо Поругать Спасибо сказали: 1 (Руслан Юрьевич).

2016-01-12 15:06:07 Как правильно рассчитать послестроительную уборку больших обьектов Когда ушли строители а мебель еще не завезли это…

Договор строительного подряда

В случае задержки платежей «Заказчиком» по итогам отчётного месяца и авансирования на продолжение работ (согласно п.2.2 данного Договора). «Подрядчик» вправе остановить работы на объекте, с продлением сроков проведения работ на время остановки работ. 6. Срок действия, изменение и расторжение Договора 6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 6.2. Все изменения и дополнения к договору за исключением случаев, предусмотренных договором, действительны в том случае, когда они выполнены в письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.3.

Источник: http://dolgoteh.ru/dogovor-na-finishnuyu-uborku-stroitelnogo-obekta/

Договор подряда на выполнение работ по уборке территории

Финишная уборка складского комплекса, общей площадью -0,0 кв.м, в период с———————————. 1.2 Факт выполнения Работ оформляется актами приемки-сдачи работ, подписанными уполномоченными лицами обеих Сторон и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Акты приемки-сдачи работ оформляются в соответствии с действующим законодательством.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1 Заказчик обязан: 2.1.

1 Предоставить Исполнителю помещения для хранения уборочного оборудования и инвентаря, расходных материалов, спецодежды работников Исполнителя; 2.1.2 Обеспечивать Исполнителя для выполнения им своих договорных обязанностей электроэнергией, холодной и горячей водой; 2.1.

3 Обеспечивать беспрепятственный пропуск на объект Заказчика работников Исполнителя; 2.1.4 Производить полную и своевременную оплату по настоящему Договору.

Панель ручного поиска договоров

Внимание Если по вине работников Заказчика или организаций (фирм), имеющих с Заказчиком договорные отношения, будет нанесен ущерб уборочному имуществу или его хищение, работникам Исполнителя, то Заказчик обязан по письменному заявлению Исполнителя в двухдневный срок рассмотреть, подтвердить, составить двухсторонний акт и возместить нанесенный ущерб. 5.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.
Оплата счета производится в течение ( ) банковских дней в рублях путем перевода средств на расчетный счет Исполнителя. 6.3.

Договор подряда на строительно — монтажные работы

Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать при необходимости выполнения работ по настоящему Договору другие подрядные организации. 2.

5 Количество технического персонала, необходимого для выполнения Исполнителем своих договорных обязательств, определяется Исполнителем. 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1 Стоимость работ, указанных в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 статьи 1, составляет 0.

00 (—————————–) за один раз, включая НДС 18% – 0,0 (———————————————).
3.2 Стоимость работ, указанных в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 статьи 1, составляет 0.00 (—————————–) за один раз, включая НДС 18% – 0,0 (———————————————). 3.

3 Выполнение Исполнителем работ, предусмотренных настоящим Договором, оформляется актами сдачи – приемки фактически выполненных работ, подписываемыми уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

Договор на уборку помещений после ремонта

Заказчик обязан оплатить выполненные работы в срок не позднее со дня подписания акта об услугах, оказанных по настоящему договору. 9. Заказчик обязуется обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Исполнителю или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке в рамках настоящего договора. 10.

Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему договору на выполнение работ.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

12. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702 — 729 ГК РФ). 13.

Источник: http://yurburo61.ru/dogovor-na-finishnuyu-uborku-stroitelnogo-obekta/

Образец договора подряда на производство работ по уборке улиц | Юрист онлайн

Договор подряда на выполнение работ по уборке территории

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по уборке улиц и проездов площадью ________ тыс.кв.м с учетом вывоза снега, площадью _______ кв.м согласно титульным спискам, указанным в приложении к настоящему Договору.

1.2. Стоимость работ по цене составляет __________ рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

  • оплачивать Подрядчику выполненные работы;
  • доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ;
  • осуществлять проверку выполнения работ по настоящему Договору в присутствии представителя Подрядчика;
  • производить оценку качества уборочных работ в соответствии с Временными инструкциями по оценке качества уборки магистралей, улиц и проездов.

2.2. Подрядчик обязуется:

  • выполнять уборочные работы в строгом соответствии с Правилами по организации уборки и санитарному содержанию территорий г. ___________;
  • следовать указаниям Заказчика по выполнению работ согласно Регламенту зимнего содержания площадей, магистралей, улиц и проездов г. __________ (в дальнейшем Регламент);
  • использовать в процессе выполнения работ материалы, разрешенные Центром Госсанэпиднадзора;
  • не реже двух раз в сутки информировать Заказчика о выходе уборочной техники. Порядок передачи информации устанавливается Заказчиком;
  • в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных Регламентом, поставить в известность Заказчика;
  • устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.

2.3. Продрядчик по требованию Заказчика обязан компенсировать последнему убытки, штрафные санкции и т.п., возникшие в результате невыполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

2.4. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев, принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течении 2-х часов Заказчика.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Заказчик обязуется производить оплату выполненных Подрядчиком работ. Оплата Подрядчику осуществляется в 3-х дневный срок после поступления финансовых средств из городского бюджета на расчетный счет Заказчика.

3.2. Оплата выполненных работ производится после представления Подрядчиком и утверждения Заказчиком документов, предусмотренных в Инструкциях, в том числе:

  • расчет стоимости уборки улиц и проездов;
  • перечень улиц и проездов, временно закрытых для уборки;
  • расчет площади механизированной уборки, подлежащей оплате за соответствующий месяц;
  • итоговый акт проверки качества уборки.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. В случае неоднократного некачественного выполнения работ по уборке закрепленной территории Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с Подрядчиком либо исключить из титульного списка, указанного в приложении к Договору, часть убираемой Подрядчиком площади.

4.2. О расторжении Договора, либо об изменении площади убираемой территории в соответствии с п.4.1. настоящего Договора Заказчик предупреждает Подрядчика телефонограммой с указанием даты, но не менее 15 дней до изменения или расторжения Договора. До указанной в телефонограмме даты изменения или расторжения Договора стороны продолжают исполнять обязательства по Договору.

4.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ по уборке закрепленных территорий в размерах и порядке, предусмотренных в Инструкциях.

4.4. В случае несоблюдения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.1. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки по день фактического перечисления.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Стороны установили, что все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, при этом каждая из сторон приложит все меры, направленные на урегулирование спорных отношений. Неурегулированные спорные отношения разрешаются в установленном законом порядке.

5.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

5.3. Подрядчик обязан ежеквартально производить выверку взаимных расчетов за выполненные работы с Заказчиком. Выверка осуществляется до ______ числа месяца, следующего, за отчетным периодом.

5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _____________.

5.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах — по одному каждой из сторон.

Подрядчик 

________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Источник: http://sud-jurist.ru/obrazets-dogovora-podryada-na-proizvodstvo-rabot-po-uborke-ulits/

Типовой договор на уборку прилегающей территории – образец

Договор подряда на выполнение работ по уборке территории

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

В соответствии с условиями Договора обязуется по заданию оказать услуги по уборке помещения , расположенного по адресу: , общей площадью  кв.м.  (далее по тексту – Услуги), указанные в Перечне услуг (Приложении № к Договору), а обязуется оплатить эти услуги. Приложение № является неотъемлемой частью Договора.

1.2.

По Договору предусмотрены следующие этапы оказания Услуг: .

1.3.

обязуется оказать Услуги лично.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Срок оказания услуг

3.1.

Начало оказания Услуг – , окончание оказания Услуг – .

4.

Права и обязанности сторон

4.1.1.

Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.2.

Своевременно передавать всю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.

4.1.3.

Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

4.1.4.

Не передавать полученную от информацию, связанную с оказанием Услуг, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам .

4.1.5.

Обеспечить беспрепятственный доступ технического персонала в помещения  для оказания Услуг.

4.1.6.

Обеспечить помещением для хранения инвентаря, оборудования и химических средств, необходимых для оказания Услуг.

4.1.7.

Предоставить за свой счет воду, электроэнергию и места для подключения оборудования при оказании Услуг, а также обеспечить слив отработанной жидкости и места для складирования мусора.

4.2.1.

Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

4.2.2.

Передать Услуги согласно условиям Договора.

4.2.3.

Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у документацию .

4.2.4.

В случае утраты полученных от  оригиналов документов восстановить их за свой счёт.

4.2.5.

Направлять согласованное Сторонами в Перечне услуг количество технического персонала, обеспечить его оборудованием, необходимым инвентарем, высококачественными средствами.

4.2.6.

Использовать методы оказания Услуг, сохраняющие собственность .

4.2.7.

Максимально экономно использовать электроэнергию, воду и другое обеспечение, предоставляемое ему .

4.2.8. Соблюдать правила техники безопасности при оказании Услуг, установленные режимные требования, условия конфиденциальности и неразглашения информации, полученной при оказании Услуг по Договору.
4.3.1.

Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность .

4.3.2.

Получать от устные и письменные объяснения, связанные с оказанием Услуг, не позднее   рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

4.3.3.

Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

4.4.1.

Требовать оплаты за оказанные Услуги.

4.4.2.

Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков в порядке, предусмотренном п. 9.4.2 Договора.

4.4.3.

Получать от любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления информации имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

4.4.4.

Все оборудование, инвентарь, моющие средства и другие материальные ценности, используемые  для оказания Услуг, являются собственностью , и  оставляет за собой право их свободного перемещения.

5.

Порядок сдачи-приема услуг

5.1.

В течение   рабочих дней со дня окончания каждого этапа оказания Услуг  обязан представить следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору :

Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;

Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра;

Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.

5.2.

В течение  рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить письменные мотивированные возражения к Акту.

5.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение  рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, не представил нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным , а Услуги, указанные в Акте – принятыми .
5.4.

Срок устранения  недостатков составляет  рабочих дней со дня получения  письменного мотивированного возражения , указанного в п. 5.2 Договора.

5.5.

Услуги считаются оказанными  надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи  всех документов, указанных в п. 5.1 Договора.

6.

Стоимость услуг

6.1.

Стоимость Услуг по Договору составляет   руб. (), в т.ч. НДС % в сумме  руб. ().

6.2.

Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов , связанных с оказанием Услуг.

7.

Порядок расчетов

7.1.

Оплата Услуг по Договору осуществляется в течение  банковских дней со дня осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг в соответствии с условиями Договора.

7.2.

Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

8.

Ответственность сторон

8.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

8.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.3.

Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

8.4.1.

За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, уплачивает пени в размере   процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более   процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг.

8.4.2.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 4.1.2 Договора,  выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

8.5.1.

За нарушение сроков оказания Услуг, уплачивает пени в размере   процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более   процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг.

8.5.2.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 1.3 Договора,  выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

8.5.3.В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей по передаче документов, предусмотренных п. 5.1 Договора, Услуги считаются не переданными , а ,  в дополнение к неустойке, указанной в п. 8.5.1 Договора, выплачивает  штраф в размере  за каждый такой случай.
8.5.4.

 несет ответственность за сохранность полученных от  оригиналов документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счёт.

9.

Основания и порядок расторжения договора

9.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

9.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

9.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1.

В случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по Договору  и более этапов и/или нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по одному этапу на срок более  рабочих дней.

9.3.2.

Нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 1.13 Договора.

9.3.3.

Оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

9.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1.

В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по Договору  и более этапов и/или нарушение сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по одному этапу на срок более   рабочих дней.

9.4.2.

Полного возмещения убытков .

9.4.3.

Неоднократного ( и более раз) нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 4.1.4 Договора.

10.

Разрешение споров из договора

10.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

10.2.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

11.

Форс-мажор

11.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

11.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

12.

Прочие условия

12.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

12.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

13.

Список приложений

13.1.

Приложение № — Перечень услуг.

13.2.

Приложение № — Акт сдачи-приема оказанных услуг (форма).

13.3.

Приложение № — Отчет исполнителя (форма).

14.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование:Наименование:
Адрес:Адрес:
Тел.:Тел.:
ОГРН:ОГРН:
ИНН:ИНН:
КПП:КПП:
Р/сч:Р/сч:
Банк:Банк:
БИК:БИК:
Кор/сч:Кор/сч:
От имени  __________ От имени  __________  

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/uborku_prilegayushej_territorii/

Договор на комплексную уборку территории образец

Договор подряда на выполнение работ по уборке территории

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 9.2.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в 10. УСЛОВИЯ КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ 10.1. Сохранность конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся Стороны, регулируется «Соглашением об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну» Данное Соглашение действует в течение всего периода договорных обязательств между договаривающимися Сторонами.

Важно

Уборка территорий от мусора, грязи, снега и слякоти актуальна для любого учреждения, предприятия или частного лица. В жилом секторе необходимо поддерживать опрятный вид проезжих и пешеходных зон, дворов, обеспечивая благоприятные условия для отдыха и проживания людей.

в порядке территорий, прилегающих к строительным и производственным объектам, в значительной степени определяют эффективность и бесперебойность рабочего процесса. А учреждения, работающие с клиентами, будь то торговля, услуги или ведение любого другого бизнеса, обязаны поддерживать аккуратный и опрятный вид на своей территории для создания благоприятного впечатления на своих партнеров и заказчиков.

Договор об оказании услуг по уборке территории

С учетом увеличения или уменьшения объема работ, увеличения уровня инфляции и иных экономических и др. факторов стоимость настоящего Договора может корректироваться по предварительному согласованию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему договору. 6.4.

В случае просрочки платежей Заказчиком более чем на 30 (календарных) дней, Исполнитель имеет право выставить Заказчику пеню из расчета % от суммы задолженности в день, но не более % суммы задолженности.
6.5. Датой оплаты счета считается день списания средств с расчетного счета Заказчика. 7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с » » 20 года и действует до » » 20 года .
7.2.

Договор на уборку прилегающей территории

В зеленой зоне территории ( полив растений, уборка листьев) 2 раза в сутки Протирка указателей 1 раз в сутки Уборка территории в зимний период ( ): Подметание свежевыпавшего снега Толщиной до 2 см (тротуаров, дорог, подходов и т.п.

) 2 раза в сутки Сдвигание свежее выпавшего снега толщиной свыше 2 см, укладка в валы и кучи высотой до 1 метра 2 раза в сутки (70% территории) Очистка территории от снега наносного Происхождения (подметание территории) 1 раз в сутки (100% территории) Уборка снега с крышек канализационных и пожарных колодцев 1 раз в неделю Очистка территории после механизированной уборки 1 раз в сутки (25% территории) Погрузка крупногабаритного мусора и снега в контейнер По необходимости 4. Генеральная уборка площади 15211 кв.м.

Договор на уборку территории

Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по ежедневной комплексной уборке следующих помещений Заказчика, находящихся по адресу: (именуемых в дальнейшем – Объект).
1.1.1. Общая площадь Объекта составляет кв.м.; 1.2.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению специализированных работ: 1.2.1. Кристаллизация мраморных полов и лестниц общей площадью кв. м – 3 раза в год, в сроки, согласованные с Заказчиком; 1.2.2. Химическая чистка ковролина общей площадью кв.

м поэтапно, не реже 1 раза в месяц весь объем; 1.2.3. Химическая чистка кресел в количестве шт.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.