Договор поставки оборудования по заявкам

Содержание

Договор поставки по заявкам образец

Договор поставки оборудования по заявкам

Оговорка о таком соглашении Сторон должна содержаться в Спецификациях. 2.5. Поставщик после доставки Товара до места приемки, указанного Покупателем, обязан немедленно уведомить последнего о доставке. 2.6. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара на место получения, указанное Покупателем в Заказе (п.1.2.).

2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара при условии его полной оплаты.

Заявка на поставку товара

Заявка является документом, фиксирующим желание заказчика получить конкретный в определенный период.

Позитивный момент Ее основное преимущество заключается в том, что она гарантирует то, что как только необходимая продукция появится на складе поставщика, она будет забронирована под этого конкретного заказчика.

Негативный момент Правда при этом, если вдруг возникнет необходимость заменить этот товар на какой-то другой, не указанный в документе, могут возникнуть сложности, как и в случае отказа заказчика от ранее отправленной заявки.

Похожие формы

Заявка заказчика на партии товара (приложение к договору поставки цветов (партиями по заявкам заказчика))

Акт приемки-передачи цветов по договору (приложение к договору цветов)

Договор поставки оборудования (поставка осуществляется партиями; цена партии оборудования — договорная; на условиях стопроцентной предоплаты каждой партии)

Договор поставки непродовольственных товаров между юридическими лицами (партиями)

Договор поставки продовольственных между юридическими лицами (партиями)

Акт о выявленных нарушениях условий договора о качестве (количестве, комплектности, ассортименте) (приложение к договору непродовольственных товаров между юридическими лицами (партиями))

Акт о выявленных нарушениях условий о качестве товара (приложение к договору поставки продовольственных товаров между юридическими лицами (партиями))

3.2. При наличии товара на складе Поставщика поставка осуществляется в течение ______ (______________) банковских дней с момента выписки каждого протокола согласования цены. 3.3.

При отсутствии необходимого ассортимента и количества товара на складе Поставщика на момент поступления заявки от Покупателя поставка товара осуществляется в течение ______ (______________) банковских дней с момента поступления заявки.

Типовой договор поставки

4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку продукции. 4.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Порядок приемки продукции Порядок приемки продукции уточняется и корректируется в зависимости от вида поставляемой продукции.

Рамочный Договор поставки

Заявка направляется Продавцу с одновременным направлением оригинала указанной Заявки в адрес Поставщика.

В случае если Поставщик не согласен с условиями предоставленной Заявки, он должен представить Покупателю письменный мотивированный отказ от выполнения Заявки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заявки от Покупателя.

В случае отсутствия Мотивированного отказа со стороны Поставщика на протяжении 5 календарных дней с момента получения им Заявки, Заявка считается принятой к исполнения (акцептованной) Поставщиком и подлежит безусловному исполнению Поставщиком.

Образец договора на поставку товара, ремонт и сервисное обслуживание

2.5. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны полностью соответствовать требованиям технических условий и действующим на день подписания договора ГОСТам.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ.

3.1. В период действия настоящего Договора принимать от ООО «Организация №1» на ремонт и сервисное обслуживание оборудование.

3.2. Производить ремонт и сервисное обслуживание оборудования в полном объеме и с надлежащим качеством.

2.4. Минимальный срок хранения поставленного товара должен быть не менее _______. 3.1. Товар должен упаковываться в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. 3.2.

На каждое грузовое место на русском языке должна быть нанесена маркировка (этикетка), содержащая установленную для данного вида товара информацию (например: название, изготовитель, вес, условия транспортировки, дата изготовления, срок годности и т.

Источник: http://vash-yurist102.ru/dogovor-postavki-po-zajavkam-obrazec-78892/

Договор поставки оборудования

Договор поставки оборудования по заявкам

На странице представлена, актуальная в 2021 году, Форма договора поставки оборудования, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 9,4 кб.

  1. Предмет договора
  2. Качество и гарантия оборудования
  3. Условия и порядок поставки
  4. Цены и порядок расчетов
  5. Ответственность
  6. Прочее
  7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  8. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю и ввести в эксплуатацию в соответствии с «Порядком ввода в эксплуатацию» (Приложение №__________ к настоящему Договору) оборудование, указанное в спецификации (Приложение №__________ к настоящему Договору).

Покупатель обязуется принять и оплатить указанное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации, указанные в Приложении №__________ к настоящему Договору.

Также Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного оборудования в соответствии с приложением №__________ к настоящему Договору.

1.2. Приложения №__________ являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей.

2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение №__________).

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение №__________) со склада Продавца в г. ____________________.

3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.

4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:

4.2.1. Первый платеж составляет __________% от итоговой суммы, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет __________%, что составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.

4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1.

В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета __________% от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более __________% от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.2.

В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета __________% невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более __________% от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).

6. ПРОЧЕЕ

6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. ____________________ согласно законодательству РФ.

6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.

6.3. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПродавецЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ПокупательЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец _________________

Покупатель _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_postavki_oborudovaniya.html

Договор поставки товара по заявкам покупателя образец

Договор поставки оборудования по заявкам

Договор поставки товара по заявкам покупателя образец

Односторонний отказотисполнениядоговора(полностьюили частично)допускаетсяв случаесущественногонарушениядоговора одной из сторон. а.) Нарушение договора Поставщиком предполагаетсясущественным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; неоднократного нарушения сроков поставки товаров. б.

) Нарушение договора Покупателем предполагаетсясущественным в случаях: неоднократного нарушения сроков оплаты товаров. в.) Договор считаетсярасторгнутым смомента полученияодной сторонойуведомлениядругойстороны ободностороннемотказеот исполнениядоговораполностьюиличастично,еслиинойсрок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен дополнительным соглашением сторон.

9.2.

Важно

Товар считается переданным Поставщиком и,соответственно, принятымПокупателемсмоментафактическойпередачитовараи оформлениявнадлежащемпорядкевсехнеобходимыхдокументов (товарно-транспортных накладных, счетов-фактур и других).

Вместе с товаром Поставщик обязан передать Покупателю документ, удостоверяющий качествопередаваемоготовараисоответствиеего обязательным требованиям, если таковые установлены в соответствиис законом.

С момента передачитовара всоответствии сданным пунктомк Покупателю переходит право собственности на товар.

До перехода права собственности на товар Поставщик несет риск случайной гибелитовара и бремя содержания товара. 7.3. Покупатель обязанпринять товарза исключениемслучаев, когда он имеет правоотказаться от принятия товара илипотребовать его замены или расторжения договора.

Образец (примерный). договор поставки товара (предоплата по мере необходимости)

Москва « » 201_ год ЗАО » «, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование — ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава общества, с другой стороны, заключили настоящий договор поставки товара (оборудования), далее – «договор», о нижеследующем: 1. Предмет договора1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке Покупателю на основании его письменных заявок (заказов): (далее «оборудование»), а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование по ценам, согласованным сторонами, и в соответствии с условиями договора поставки оборудования.1.2.

Договор поставки

В случае согласия с претензией Покупателя Поставщик обязан заменить соответствующую часть товара или выполнить иные действия, предусмотренные настоящим Договором для таких случаев, в течение дней, следующих за днем получения претензии Покупателя. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до » » _200_ г. 10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:10.2.1. По соглашению сторон.10.2.2.

По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ11.1.

Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 11.2.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3.

Внимание

Поставщикгарантируеткачествопоставляемоготоварав моментегопередачи месяцев(лет)присоблюдении Покупателемправилхраненияииспользованиятовара.Товар,на которыйустановленсрокгодности,Поставщикобязанпередать Покупателюс такимрасчетом,чтобыонмог бытьиспользованпо назначению до истечения срока годности. 5. Тара и упаковка 5.1.

Товардолженбытьупакованвтару(упаковку), обеспечивающуюего сохранностьприобычных условияхперевозкии хранения.Есливустановленномзакономпорядкепредусмотрены обязательныетребованияктаре (упаковке),тоПоставщикобязан передать Покупателютовар в таре(упаковке), соответствующейэтим обязательным требованиям. 5.2.

ПокупательобязанвозвратитьПоставщикумногооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар.

Прочая тара,атакжеупаковкатовараподлежатвозврату Поставщику лишь в случаях, особо оговоренных в заявке. 6. Порядок доставки товара покупателю 6.1.

Товар, передаваемый по настоящему Договору, должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ТУ и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 4.1.2. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.4.2. Покупатель обязан:4.2.1. Принять товар в срок, установленный подп. 4.1.

1 настоящего Договора.4.2.2. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.). 4.2.3.
Если доставкатоваранаскладПокупателяосуществляется Поставщиком Покупатель обязан приступить к приемке товара немедленно по прибытии товара в адрес Покупателя.

Если доставка товара осуществляется Покупателемсамостоятельно Покупатель обязан осуществить приемку товара со склада Поставщикав 24-часовойсроксмоментаполученияуведомленияПоставщикао готовности товара. 7.4.

Вслучаевыявленияпри приемкетовараотступленийот условий поставкисформулированных взаявке сторонамисоставляется акт c указанием на все отступления.

В случае отказа одной изсторон от подписания акта, в акте должно быть указано на причины отказаот его подписания, если ониизвестны. Акт подписанный одной изсторон имеет силу,если другаясторона недокажет уважительностьпричин отказаотподписанияакта.Актдолженбытьсоставленвдвух экземплярах — по одному для каждой стороны. 8. Цена товара и порядок расчетов 8.1.Образец (Примерный). Договор поставки товара (предоплата по мере необходимости)ДОГОВОР N поставки товара(предоплата по мере необходимости)г. » » 200_ г. , именуем в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующе на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Покупатель», в лице , действующе на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю (именуем далее — «товар»), а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную Договором денежную сумму (цену). 1.2. Наименование, ассортимент и количество товара, продаваемого по настоящему Договору, будут устанавливаться сторонами в заявках, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 2.Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 11.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 11.6. Спецификации к настоящему Договору подписываются полномочными представителями Сторон и должны содержать ссылки на номер и дату заключения настоящего Договора и являются неотъемлемой частью 11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 12. Реквизиты Поставщик: ООО «ТК ЮниАпекс» Заказчик: ИНН/КПП 5904240904/590401001 ИНН/КПП Юридический адрес 614016, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул.

ДОГОВОР № 1.

Предмет Договора Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания ЮниАпекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора , действующей на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице действующего на основании , заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, продукцию, оговоренную в развернутой номенклатуре (ассортименте), в дальнейшем «Товар». 1.2. Поставка Товара осуществляется на основании заказа Покупателя и по накладным Поставщика.

Заказ должен содержать наименование, количество и ассортимент Товара, требуемого Покупателем к поставке, а также отгрузочную разнарядку с указанием места передачи Товара, Получателя и иных, необходимых сведений для организации доставки и вручения Товара. 1.3.

Покупателя.Если стоимость заказа превышает 500 000,00 рублей, в том числе НДС, сумма аванса не может быть более 30% от общей стоимости заказа.

Если при этом сумма аванса превышает 5 000 000,00 рублей, авансовый платеж проводится при условии предоставления Поставщиком банковской гарантии на сумму аванса.2.2.2.

Окончательный расчет за оборудование производится в срок не более пяти рабочих дней, следующих за днем передачи Покупателю оборудования и предоставления Поставщиком следующих документов:• товарной накладной с указанием на номер заказа и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства;• технической документации на оборудование на русском языке (паспорт, Инструкция по эксплуатации) и копий сертификатов, обязательных для данного вида оборудования, заверенных подписью и печатью Поставщика.

2.3.

Источник: http://advant24.ru/dogovor-postavki-tovara-po-zayavkam-pokupatelya-obrazets/

Договор поставки оборудования по заявкам

Внимание По настоящему договору поставляются следующие товары: + + + + + |N|Наименование|Единицы| Прочие характеристики| | п/п |товара|измерения| товара (сорт, состав и | ||||т.п.

)| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + ||||| + + + + + 1.2.1. В случае если всоответствии с пунктом 1.2.настоящего договораколичествотовараизмеряется вединицахвеса(тоннах, килограммах и т.п.), то при расчетах между сторонами принимаетсяво вниманиевесНЕТТО,еслисторонывпункте»ОСОБЫЕУСЛОВИЯ» настоящего договора не договорились об ином.
1.2.2. Графа»Прочиехарактеристикитовара»пункта2.1. настоящего договора заполняется по усмотрению сторон. 1.3.

Договор поставки товара

4.3.

Моментом перехода права собственности на и всех рисков с ним связанных, считается дата поставки товара, в соответствии с п.4.2. 5.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством .

5.4. Сторона, не выполнившая (выполнившая ненадлежащим образом) свои обязательства по настоящему Договору, должна незамедлительно, но не позднее 3-х календарных дней, уведомить об этом другую Сторону.

2.2. Покупатель обязан: 2.2.1. Принять поставленный, осуществить проверку его количества в соответствии с Заявкой.

2.2.2. Подписывать накладные в момент передачи каждой партии товара.

2.2.2. Оплачивать поставленный товар, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 2.3. Покупатель вправе: 2.3.1. В случае обнаружения брака в поставленном товаре в присутствии уполномоченного представителя Продавца составить Акт о фактическом наличии брака в партии и передать указанный Акт Продавцу.

Правда при этом, если вдруг возникнет необходимость заменить этот на какой-то другой, не указанный в документе, могут возникнуть сложности, как и в случае отказа заказчика от ранее отправленной заявки. Можно ли отказаться от заявки на В большинстве же случаев, если желание отказаться от заявки ничем не обосновано, это будет считаться нарушением условий сделки (договора).

5.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет _____ (__________) месяцев с даты.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ 6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.

Источник: http://yuridicheskayakonsulitatsiya.ru/dogovor-postavki-po-zajavkam-obrazec-28149/

Договор поставки оборудования — Идеи для бизнеса

Договор поставки оборудования по заявкам

Договор поставки оборудования – один из наиболее используемых в хозяйственной деятельности юридических лиц. Он похож на типовые образцы договоров купли-продажи, но меж ними есть принципиальные отличия.

Договор поставки оборудования заключают меж двумя лицами для поставки оборудования для его использования в предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных с домашним, семейным, личным и другим подобным пользованием.

Часто в хозяйственной деятельности встречается эта разновидность типовых договоров поставки, которая заключается для будущей перепродажи, производства, оборудования и так далее.

К контракту поставки оборудования применяют общие правила о договоре поставки и купли-продажи, которые установлены гражданским законодательством (статьи 454 – 491 Гражданского Кодекса РФ, статьи506-524 Гражданского Кодекса РФ).

Соответственно с проработанным юридически образцом договора поставки оборудования одна сторона другой передает в собственность оборудование (машины, приборы, механизмы, станки и так далее).

Главные положения контракта поставки оборудования – цена оборудования и описание передаваемого оборудования. При этом данные, которые позволяют определить точно оборудование, которое передается в собственность, обязательно должны быть определены в контракте.

Определение цены проходит при помощи переговоров и соглашения окончательно меж сторонами. Но в ряде случаев, возможно приглашение независимых экспертов-специалистов для расчета продажной стоимости оборудования.

Цена – не существенное условие контракта поставки оборудования, но во избежание при заключении договора спорных ситуаций, в нем необходимо установить величину цены на механизм или оборудование ее определения.

К контракту поставки оборудования обычно, прилагают его принадлежности и документы, относящиеся к нему: инструкции по эксплуатации (пользованию), технические паспорта, сертификаты качества, пригодности и так далее.

Поставка оборудования происходит по двум вариантам. В первом идет речь о разовой поставке (разнородных товаров), во втором – о поставке, осуществляющейся определенными партиями товаров, то есть предполагается конкретный график поставок.

Для сложного технически оборудования (разные станки, механизмы и другие устройства) в бланке контракта по поставке оборудования можно указать условие об установке оборудования (пусконаладочные работы) специалистами продавца и обучения специалистов покупателя правилам использования оборудования. Таким образом, заключится договор поставки оборудования с установкой. Выполненная установка оборудования и обучение специалистов заверяют уполномоченными представителями сторон при помощи подписания двустороннего акта.

Стороны в соглашении по поставке оборудования продавец-поставщик и покупатель.

Соответственно с Гражданским кодексом РФ поставщиками (продавцами) могут выступать лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, то есть юридические лица, или предприниматели без образования юридического лица. Покупатель в договоре поставки оборудования – какое-либо юридическое лицо без ограничений или дееспособный гражданин.

https://www.youtube.com/watch?v=kY-iGSA-nlg

Договор по поставке оборудования необходимо заключать в письменной форме, как единый документ, подписанный сторонами.

Порядок передачи оборудования покупателю от продавца никак не регламентирован Гражданским кодексом РФ, но в интересах обоих сторон указать в содержании соглашения по поставке оборудования условия передачи: срок поставки оборудования, место и время передачи оборудования и так далее. Также нужно оформить данную передачу при помощи акта приема-передачи оборудования.

В договоре поставки и монтажа оборудования применяются такие приложения:

  • График поставок;
  • График платежей;
  • Спецификация оборудования.

В договоре поставки оборудования с монтажом применяются такие сопутствующие документы:

  • Акт приема-передачи оборудования;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол согласования разногласий;
  • Протокол разногласий.

Предмет договора

В этом пункте говорится об обязательстве передать оборудование со стороны поставщика и обязательстве принять и оплатить принимаемое оборудование со стороны покупателя и указывают общую сумму поставляемого оборудования и НДС. Когда включается установка оборудования, то тут же, в данном пункте указывают место, куда будет устанавливаться устройство.

Комплектность и качество

В данном пункте контракта поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования и его соответствие всем требованиям, необходимым покупателю, и гарантирует наличие всех нужных сертификатов и подтверждает, что число передаваемого оборудования точно будет соответствовать данным, которые указаны в распорядительных документах.

Условия передачи товара

Данный пункт об указании адреса, на который произведут доставку. В нем же уточняют, что дата поставки оборудования – дата приемки покупателем оборудования и подписанием с обеих сторон накладных.

Прописывается и то, что продавец должен укомплектовать каждую партию поставляемых устройств всеми документами.

Обычно в данном пункте указывают еще 2 условия: о помечании обнаруженного брака в накладной или нехватке при визуальном осмотре и подсчете при приемке оборудования и о составлении акта недостачи или обнаруженного брака (в двух экземплярах).

Переход рисков и права собственности

В этом пункте прописывается, что риски случайной порчи поставленного оборудования на себе несет покупатель уже от момента подписания накладных и приемки оборудования, а право собственности на оборудование переходит к покупателю лишь после полной оплаты поставщику.

Цена оборудования

Указывают цену оборудования в рублях и условия в отношении изменения цен.

Порядок расчетов

В этом пункте договора прописывают дату, не позже которой покупатель должен провести полный расчет или полную предоплату.

Обязанности и права сторон

Прописываются обязанности и права сторон. К примеру, покупатель должен принять и оплатить оборудование в согласии с условиями договора, а поставщик должен передать оборудование, документами обеспечить, принять от заказчика бракованное оборудование и так далее. В данном пункте можно оговорить, будет ли выполнен при поставке монтаж оборудования.

Обстоятельства непреодолимой силы

Обычно при форс-мажорных обстоятельствах (эпидемия, война, различные гражданские волнения, пожар, наводнения, землетрясения и прочие стихийные бедствия) обе стороны не несут друг перед другом ответственность за невыполнение договора. Однако при этом сторона, которая не в состоянии выполнить договор иду сложившихся форс-мажорных обстоятельств должна предупредить другую сторону об этом.

Образец договора поставки оборудования

Скачать образец договора поставки оборудования в формате .doc

Источник: http://bzkey.ru/dogovor-postavki-oborudovaniya/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.