Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Содержание

Договор на монтаж апс и опс

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору. 7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в срок с момента получения их другой стороной. 7.

6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ) 8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнительИНН , КПП АДРЕСР/С БАНКБИК и иные реквизиты БАНКАИсполнитель Фамилия И.О. ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчикИНН , КПП АДРЕСР/С БАНКБИК и иные реквизиты БАНКАЗаказчик Фамилия И.О.

© 2010-2021 г.г..

Киров « » 2012 г. », именуемое в дальнейшем «Заказчик», Кировской области-филиала » , действующий на основании доверенности № 000/ЮД от 01.01.

2001, с одной стороны, и именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице действующего на основании , с другой стороны (именуемые в дальнейшем — Стороны), заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работу: разработать проектную документацию на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, пожаротушение) (далее – Проект) объектов почтовой связи УФПС Кировской области – филиала », в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Проект разрабатывается в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде. 1.3.

  7. конфиденциальность

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.5.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.6.

Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.2.7.

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с до . 4.3.3. Исполнитель имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору.

Внимание

В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя. 4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством.

4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в срок. 4.3.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4.

Договор подряда на установку пожарной сигнализации

ДОГОВОР N на установку пожарной сигнализации » » г. (указать место заключения договора) , именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование или Ф.И.О.) , действующ на основании , (должность, Ф.И.О.) с одной стороны, и , именуем в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.) «Исполнитель», в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.

) , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
1.2.

Условия выполнения работ: Пожарная сигнализация устанавливается .

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть разрешены по мере возможности путем переговоров Сторон. 11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области в установленном законодательством порядке. 12.

Антикоррупционная оговорка 12.1.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 13. Приложения 13.1. Приложение .

По окончании работ стороны в срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ. 4.Права, обязанности и ответственность сторон 4.1. Исполнитель: 4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки; 4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору. 4.2. Заказчик: 4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора 4.2.2.

При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.3.4.

В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.3.5. Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ.

В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ4.1. Подобное расторжение Договора не дает ни одной Стороне права требовать возмещения убытков от другой стороны. 10.

Срок действия Договора 10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 10.2.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе проведение дополнительных работ, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 10.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. 11.

Порядок разрешения споров 11.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ. 11.2.

Важно

Электропитание сигнализации в соответствии с требованиями РД 78.

, должно обеспечивать работу системы при пропадании основного питания в течение не менее 3-х часов в режиме тревоги и 24-х часов в дежурном режиме.

В качестве источников резервного питания следует использовать блоки бесперебойного питания с выходным напряжением 12В, укомплектованные аккумуляторными батареями соответствующей ёмкости.

Приемно-контрольный прибор «запитать» от отдельного «автомата», предусмотреть его бесперебойную работу не менее 24-х часов при отключении 220 В. Получить полный текст Требования к безопасности — технические средства сигнализации должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта. — технические средства сигнализации должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007-75.

Источник: http://11-2.ru/dogovor-na-montazh-aps-i-ops/

/ Таможенное право / Договор на монтаж апс и опс

Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет : руб. коп. ( руб. коп.), включая НДС 18% — руб. коп. ( руб. коп.). Работа выполнена полностью. Стороны претензий друг к другу не имеют. Приложение: 1.ОПС Омутнинск — 4 экз. на бумажном носителе, на листах, 1 экз.

в электронном виде. 2. ОПС Омутнинск-1 — 4 экз. на бумажном носителе, на листах, 1 экз. в электронном виде. 3.ОПС Великорецкое — 4 экз. на бумажном носителе, на листах, 1 экз. в электронном виде. 4. ОПС Яранск — 4 экз. на бумажном носителе, на листах, 1 экз. в электронном виде.

Подрядчик: / / « » 201_ г.

В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и не предоставляет письменного мотивированного отказа, а равно, если Заказчик не заявляет своего отказа, но и не предоставляет в срок, установленный п. 5.3.

настоящего Договора, подписанного Акта, работы считаются принятыми Заказчиком. Датой окончания работ считается дата предоставления Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчику.

Документом, подтверждающим окончание работ, считается односторонний Акт, подписанный Подрядчиком, с отметкой об отказе Заказчика в его подписании, либо уведомление о получении Заказчиком заказного письма с Актом.
5.6.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру, счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Договор на монтаж апс и опс

Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы. 6.Порядок расторжения договора 6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 7. Заключительные положения 7.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 7.3.

Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 7.4.
При оформлении счета-фактуры в строке: ¾ «Покупатель» указывать: Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (»), адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, ИНН/КПП покупа/.

«Грузополучатель» и его адрес: . 6. Гарантии 6.1. Подрядчик гарантирует выполнение с надлежащим качеством работ, предусмотренных настоящим Договором. Все обоснованные претензии надзорных органов, возникшие при проведении проверок у Заказчика, должны быть переданы Подрядчику в письменном виде и на их основании Подрядчик устраняет недоработки за свой счет. 7.1.

Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется соблюдать строгую конфиденциальность полученной от другой Стороны технической, финансовой, коммерческой и иной информации, а также персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке. 7.2.

Техническое задание на разработку проектной документации на монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в 5 объектах почтовой связи УФПС Кировской области – филиала ». 13.2. Приложение . Расчет стоимости проектных работ на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения. 13.3. Приложение . Форма акта сдачи-приемки работ. 13.

Юридические адреса и реквизиты сторон: ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: ИНН , КПП , , ОГРН , БИК , ОГРН , к/с , р/с , Тел./факс » УФПС Кировской области филиал , , Кировский филиал «Связь-банк» г.
Киров Р/с К/с Тел.//370-044 Подрядчик: / / « » 201_ г. Заказчик: / / « » 201_ г. Приложение Получить полный текст к Договору от « » 2012 г.

Источник: http://strahovanie58.ru/dogovor-na-montazh-aps-i-ops/

Договор субподряда на монтаж и обслуживание пожарной сигнализации

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Договор подряда на выполнение монтажа охранной, пожарной, тревожной сигнализации в помещении был заключен 28.09.2011. В апреле 2015 года проводится пожарная проверка, где выявляются нарушения, в том числе и то, что подрядчик, производивший работы, не имел лицензии.

Заказчик не знал, что на проведение данного вида работы нужна лицензия, и принял работы по акту приема-передачи в октябре 2011 года. Сейчас заказчика привлекают к административной ответственности по части 4 ст. 20.4 КоАП РФ.

Есть ли какая-либо возможность взыскать с подрядчика денежные средства и возместить штраф? Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:Заказчик имеет право заявить требование о возмещении убытков, возникших в связи с уплатой административного штрафа. Обоснование вывода:В соответствии со ст.

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г.
Москва, ул. , д. , а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.1.2.

Сигнализация

Исполнитель вправе: 4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ. 4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере . 5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.

Договор на ремонт пожарной сигнализации образец

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

  • Проверка работоспособности — определение технического состояния путём контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определённых назначением;
  • Профилактические работы — работы планово-предупредительного характера для поддерживания системы в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

При заключении договора технического обслуживания систем пожарной сигнализации в предмете договора необходимо конкретизировать виды и объем осуществляемых услуг. Это является существенным условием договора.

Как составить договор на обслуживание пожарной сигнализации

Внимание Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере . 5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.
7. Важно ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.

2.

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Обо всех выявленных случаях сбоев в работе сигнализации «Исполнитель» обязан сообщить представителям «Заказчика» для принятия необходимых мер. 2.4. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется «Исполнителем» своими силами.

2.5.

В случае возникновения отказа в работе сигнализации по вине «Заказчика» все расходы, несет «Заказчик». 2.6. Работоспособность установки (установок) после проведения ТО или ремонта проверяется «Заказчиком», после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 3.1. «Исполнитель» обязан: 3.1.1. завести «журнал регистрации работ по ТО» на обслуживаемом объекте; 3.1.2. проводить проверку работоспособности и состояния оборудования не менее двух раз в месяц; 3.1.3.

400 bad request

Техобслуживание систем пожарной сигнализации проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем пожарной сигнализации в процессе эксплуатации путём периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния, устранения характерных неисправностей, определённых эксплуатационной документацией и типовыми технологическими регламентами технического обслуживания. Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются:

  • Внешний осмотр — контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е.

Договор технического обслуживания систем пожарной сигнализации

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.5.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.6.

Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.2.7.

Образец договора на ремонт пожарной сигнализации

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г.
Москва, ул. , д. , а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.1.2.

Заказчиком (умышленные поломки, размораживание, обрывы, поджоги, хищения технических средств и т. д.) 2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 2.1. Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно.

2.2. Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы: -проверку работоспособности сигнализации; -контроль технического состояния сигнализации; -проверку соответствия сигнализации, в том числе их электрических и (или) иных параметров требованиям технической документации; -ликвидацию последствий воздействия на сигнализацию неблагоприятных климатических, производственных и иных условий; -выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации; -определение предельного состояния сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становиться невозможной или нецелесообразной; 2.3.Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ( тысяч) рублей копеек, в том числе НДС 18% — ( тысяч ) рублей копеек.4.2.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж.

Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.4.3. Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Договор на обслуживание пожарной сигнализации образец скачать

В случае просрочки «Заказчиком» оплаты, а также в случае просрочки приемки выполненных работ, «Исполнитель» вправе прекратить обслуживание пожарной сигнализации уведомив об этом «Заказчика». 5.3. В случае нарушения срока выполнения Работ «Исполнителем», «Заказчик» вправе удержать выплату, причитающуюся «Исполнителю» за фактически выполненные работы.
5.4.

В случае просрочки «Заказчиком» оплаты, а также в случае просрочки приемки выполненных работ, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» неустойку в размере 0,01 % от суммы, подлежащей к оплате, но не более 3% от суммы договора, за каждый день просрочки. 5.5. В случае нарушения срока выполнения Работ, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 3% процентов от общей суммы Договора.

Источник: http://advocatus54.ru/dogovor-na-remont-pozharnoj-signalizatsii-obrazets/

Договор на монтаж автоматической пожарной сигнализации образец

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере . 4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере . 5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1.

Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 5.3.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 6.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.5.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.2.6.

Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.2.7.

Договор на установку пожарной сигнализации

ДОГОВОР N на установку пожарной сигнализации » » г. (указать место заключения договора) , именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование или Ф.И.О.) , действующ на основании , (должность, Ф.И.О.) с одной стороны, и , именуем в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.) «Исполнитель», в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.

) , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. 1.2.

Условия выполнения работ: Пожарная сигнализация устанавливается .

Панель ручного поиска договоров

Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами. 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Общая стоимость работ по установке пожарной сигнализации составляет ( ) руб., в том числе НДС — ( ) руб. Стоимость работ подтверждается . 2.2.

Заказчик оплачивает работы в следующем порядке: .
Сроки оплаты: . 2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. 3. СРОКИ 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.


Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок — » » г. Конечный срок — » » г. 3.2.

Договор на установку пожарной сигнализации (рекомендуемый образец заполнения)

Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 4.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 4.2.4.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков. 4.3. Исполнитель обязан: 4.3.1. Предоставлять Заказчику на основании его запроса в течение дней документацию по установке пожарной документации. 4.3.2. Москва « » 201_ г. Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г. Москва, ул. , д. , а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.1.2.

Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующ на основании , с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. 1.2. Условия выполнения работ:Пожарная сигнализация устанавливается . (указать адрес) Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

Важно

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. 3. СРОКИ 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств. Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок — » » г.

Конечный срок — » » г. 3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 4.1.
При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.3.5. Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ4.1.

Источник: http://law-uradres.ru/dogovor-na-montazh-avtomaticheskoj-pozharnoj-signalizatsii-obrazets/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.