Договор оказания услуг по разработке технического задания и проектной документации

Договор оказания услуг по разработке технической документации образец пример

По получении от Проектировщика Документации, при отсутствии возражений к ее содержанию, качеству, комплектности, самостоятельно представить Документацию в (указать соответствующий компетентный орган) для согласования. 2.2. Проектировщик обязуется: 2.2.1.

Не позднее с момента получения от Заказчика задания и исходных данных приступить к выполнению работ. 2.2.2. Выполнить работы по разработке Документации не позднее » » г. 2.2.3. Уведомить Заказчика о готовности Документации к приемке. 2.2.4.

Подготовить к дате приемки оригиналы следующих документов: а) акта выполненных работ; б) счета; в) счета-фактуры. 2.2.5.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков в Документации по требованию Заказчика безвозмездно переделать Документацию, а также возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2.

Подрядчик несет ответственность за надлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.3.

5.5.

 договора по типам

Копия Акта, составленного в соответствии с настоящим пунктом выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также в течение 10 дней со дня составления направляется Исполнителю (Автотранспортному предприятию, др.) способом, позволяющим подтвердить его получением (нарочным, заказным письмом и т. п.) требованием об уплате штрафа.

При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте, в этом случае Акт считается оформленным надлежащим образом.
После получения копии Акта Исполнитель в течение 30 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика.

Ооо «техническая документация»

ДОГОВОР № на оказание услуг по разработке технической, нормативной и методической документации. г. Ханты-Мансийск « » 20 г.

-Хантос», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице , действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые стороны заключили настоящий договор об оказании услуг по разработке технической, нормативной и методической документации (далее – Договор) о нижеследующем: 1.

Важно

Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по разработке технической, нормативной и методической документации, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 1.2. Объем, содержание и сроки оказания Услуг определяются Техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

. 2. ДОГОВОР ПОДРЯДА N о выполнении работ по разработке технической документации (обязанность по согласованию технической документации возложена на заказчика) г. » » г. , именуемый в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта) , именуем в дальнейшем «Проектировщик», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Проектировщик обязуется по заданию, предоставляемому Заказчиком, разработать техническую документацию для целей: (далее — Документация), а Заказчик обязуется предоставить Проектировщику задание, принять и оплатить результат работ. 1.2.

Внимание

Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Исполнителя (Автотранспортного предприятия, др.) скоростного режима движения по территории Заказчика. 4.6. Заказчик имеет право проверить в любое время порядок и качество оказания услуг, предусмотренных Договором.

5. Порядок приемки услуг 5.1. Услуга считается принятой после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг Сторонами по настоящему Договору. 5.2.

Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также (не считая дня отправки) день после отправления письма по почте. 6.2. Адрес Заказчика: . Телефонные номера для отправления сообщений факсимильной связи: .

Адрес электронной почты: . Почтовый адрес: . 6.3. Адрес Проектировщика: . Телефонные номера для отправления сообщений факсимильной связи: . Адрес электронной почты: . Почтовый адрес: . 6.4.

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах — по одному для каждой Стороны и один для представления в уполномоченный государственный орган для согласования Документации. 6.5. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык преимущественную силу будет иметь текст на русском языке. 7.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: Проектировщик: 8.

В случае возврата экспертным органом технической документации на доработку Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [значение] процентов от стоимости проектных работ. 6. Порядок разрешения споров 6.1.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7. Заключительные положения 7.1.

За оказанные услуги Заказчик производит оплату денежными средствами на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение месяца, начиная с 1 числа месяца следующего за отчетным, после предоставления в ООО «Газпромнефть-Хантос» регламента и/или аналитического отчета, акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного обеими сторонами, и оригинала счета-фактуры, при условии их предоставления в сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора. 2.6. Датой исполнения обязательств по оплате фактически оказанных услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Заказчик вправе задержать оплату оказанных услуг в случае представления ненадлежаще оформленных актов сдачи-приемки и счета-фактуры до устранения замечаний в их оформлении. 3. Права и обязанности Исполнителя 3.1.

Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Исполнителя о предстоящем расторжении не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты расторжения Договора, при этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги, без возмещения убытков. 9.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникших в период его действия.

10. Ключевые показатели эффективности Качество услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, оценивается на основании ключевых показателей эффективности (КПЭ) (Приложение 4): 10.1. Временные показатели: 10.1.1. Соблюдение графика производства полевых услуг 10.1.2.

Соблюдение графика предоставления отчетных материалов 10.2. Технологические показатели: 10.2.1. Качество услуг 10.3.

Источник: http://kodeks-alania.ru/dogovor-okazaniya-uslug-po-razrabotke-tehnicheskoj-dokumentatsii-obrazets-primer/

Договор на разработку технического задания

ДОГОВОР

НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

№ 1

Общество с ограниченной ответственностью «Компания 1» (сокращенное наименование ООО«Компания 1»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Братчикова Станислава Вячеславович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания 2» (сокращенное наименование ООО «Компания 2»), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту договора по отдельности именуемые – «Сторона», а совместно – «Стороны»), заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.              ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

         Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуетсясогласно требованиям Заказчика разработать Техническое задание на разработку системы X (далее СX) согласно серверной архитектуре указанной в Приложении №1, включающее: web-сайт системы, программный комплекс системы мониторинга, взаимодействие модулей системы, интеграция с внешними системами, мобильные приложения под Android, iOS.

1.2.         Перечень и стоимость работ представлены в Приложении № 3 к настоящему Договору.

2.              ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.         Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания Заказчиком настоящего Договора.

2.3.         Обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Заказчик в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, Сторонами в пятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.

2.4.         Принятое Заказчиком Техническое задание подтверждается письмом в адрес Исполнителя и, в случае необходимости, дорабатывается окончательно на основании замечаний Заказчика, после чего Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки работ.

2.5.         С момента утверждения Технического задания, все изменения или дополнения вносятся по Дополнительному соглашению, оплачиваются отдельно и выполняются после окончания работ по настоящему Договору.

2.6.         Договор считается выполненным после подписания Актов сдачи-приёмки работ.

2.7.         Акт сдачи-приёмки работ предоставляется Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем результатов работ.

2.9.         Право собственности на результат работ, выполненных Исполнителем, становится собственностью Заказчика, в момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

2.10.      Вместе с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ, Заказчик получает от Исполнителя все необходимые материалы, которые являются результатом проведения работ Исполнителем.

3.              Стоимость работ и порядок оплаты

3.1           Сумма настоящего Договора соответствует Перечню и стоимости работ, указанных в Приложениях № 2,3, и включает в себя сумму НДС 18%.

3.2           Оплата работ по Договору производится на условиях 100% постоплаты в течение не более 5 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

3.3           В платёжных документах сумма НДС (18%) выделяется отдельной строкой.

3.4           В случае просрочки оплаты счета Заказчиком, срок исполнения работ по настоящему Договору увеличивается на соответствующее число дней просрочки.

3.5           В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, добросовестно выполняющего свои обязательства, оплаченная сумма не возвращается Заказчику.

4.              СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.         Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5.              ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.2.         За просрочку оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от размера неуплаченной суммы.

5.3.         За неисполнение работ в срок Заказчик вправе потребовать от Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего Договора.

5.4.         Оплата неустойки осуществляется на основании письменного требования пострадавшей Стороны и ее признания виновной Стороной с даты, указанной в требовании.

5.5.         Оплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.              КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.

         Если одна из сторон предоставляет другой стороне конфиденциальную письменную информацию, снабженную соответствующим указанием, то получающая такую информацию сторона должна защищать эту информацию от третьих лиц с той же тщательностью, с какой она делает это со своей конфиденциальной и фирменной информацией, за исключением того, что ни от одной из сторон не требуется сохранять конфиденциальность информации, которая стала широко известной иным образом, чем через получателя, или раскрытие которой требуется по государственному распоряжению или юридическому указанию, или которая была самостоятельно получена раскрывшей ее стороной.

6.2.         Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение 1 (Одного) года после истечения срока данного Договора на предоставление услуг.

7.              ФОРС-МАЖОР

7.1.          Исполнитель не несет ответственности за частичное невыполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось последствием обстоятельств непреодолимой силы.

Также Исполнитель не несет ответственности за работоспособность средств связи Заказчика.

8.              ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.         В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

Оставшиеся неурегулированными разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании ГПК РФ или АПК РФ на русском языке и на основании настоящего Договора.

8.2.         Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительности всего Договора в целом.

9.        РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение N1 к Договору

№ 1 от «31»декабря 2014 года

Архитектура системы X

Описание…

Исполнитель                                                                                                                                         Заказчик

________________/ Петров П.П.                                 ______________/ Иванов И.И.

М.П.                                                                                             М.П.    

Приложение N2 к Договору

№ 1 от «31»декабря 2014 года

Описание компонентов архитектуры системы указанной в Приложении №1

1. База данных – в качестве СУБД используется MySQL.
2. Модуль безопасности – данный компонент обеспечивает авторизацию и аутентификацию пользователей в системе. В модуль входит такие сущности как «Роли», «Пользователь», «Права». Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
3. Модуль оповещения – данный компонент обеспечивает посылку сообщений пользователям, платежным системам и т.д. Поддерживает протоколы E-mail, SMPP, SMTP, HTTP. Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
4. Аналитика и отчеты – компонент обеспечивает подготовку и демонстрацию отчетов. Анализ данных, поиск зависимостей, поиск аномалий и т.д. Оповещение администрации об аномалиях. Модуль имеет только локальный API, для обеспечения доступа к нему только локальным подсистемам.
5. Web приложение – компонент обеспечивающий связь пользователя и функциональными компонентами. Получает запросы по протоколу HTTP, обрабатывает их, при необходимости обращается к функциональным компонентам, формирует ответ и отправляет его по HTTP. Состоит из разделов, которые соответствуют функциональным компонентам.
6. Интеграция – компонент обеспечивает передачу финансовой информации в 1С-Бухгалтерию на уровне проводок.
7. Сервер приложений – .
8. Web сервер-1 – Apache
9. Web сервер-2 – Apache
10. CMS – сайт компании, включает в себя новости, блог и т.д. Используется язык PHP, framework yii.
11. CMS DB – Maria DB

Related Posts via Categories

Источник: http://pm-notes.ru/contract_development_technical_specifications/

Договор на оказание услуг по разработке технических и графических материалов

— Статьи — Договор на оказание услуг по разработке технических и графических материалов

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях:

• задержки Подрядчиком начала работ более чем на дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
• нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (в том числе сроков установленных Графиком выпуска проектной документации) более чем на дней;
• задержки Подрядчиком передачи выполненной проектной и технической документации на срок более дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
• аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

7.5.

Действующий РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: « 16 » января 2012 г. Челябинск Договор на оказание услуг по разработке Проекта Производства Работ № (номер договора) г. Челябинск («(число)» (месяц) 20(год) г.

договора) (наименование организации Заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (в лице наименование должности Ф.И.О.

в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании), с одной стороны, и (наименование организации Подрядчика, в лице наименование должности Ф.И.О.

в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», c другой стороны, подписали настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на оказание услуги по разработке проекта производства работ: 1.1.1.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Если Заказчиком в течение трех месяцев с даты подписания договора не предоставлены предусмотренные в Техническом задании (Приложение 1 к договору) материалы для сайта, Подрядчик имеет право разместить на сайте все имеющиеся у него на данный момент материалы и выложить его в Интернет.

После чего разработка будет считаться завершенной в полном объеме и подписывается Акт сдачи-приемки работ по разработке сайта.
6. Ответственность сторон 6.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств, в части, не оговоренной настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.2.

За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от общей стоимости выполняемых работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.
6.3.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой. 7.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПодрядчикЮр.

Внимание

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору, а также принятия государственными органами законодательных актов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

9.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 5-и дней с момента наступления этих обстоятельств. Получить полный текст 10. Срок действия и порядок расторжения договора 10.1.

Окончательный расчет за выполненные работы по договору, в размере, указанном в Приложении №2 к данному договору, и составляющем рублей, в том числе НДС (18%) рублей, производится Заказчиком в течение банковских дней после представления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.1.

4 данного договора и подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по договору. 3.3.

Оплата счетов, сборов, пошлин и прочих платежей, выставленных заинтересованными согласующими организациями и учреждениями города и РФ на имя Заказчика за выполнение услуг согласующих организаций, оформление заключений, согласований, и прочей разрешительной документации не входит в стоимость работ Подрядчика по данному договору.

Суммы данных платежей ориентировочно указаны в Приложениях №1, №2 к данному договору. 3.4.

Права и обязанности сторон 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества и в полном объеме согласно выданному Техническому заданию (Приложение № 1). 2.1.2. Оказать услуги лично. 2.2. Исполнитель имеет право: 2.2.1. На оплату за оказанные услуги. 2.2.2.

На своевременное предоставление необходимой документации, указанной в Техническом задании (Приложение № 1). 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1.

Оплатить услуги Исполнителя согласно раздела 4 настоящего договора. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1.ДОГОВОР № на разработку графических материалов г. Москва «18» Июня 2012 г.

, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и , в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.

2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить разработку оригинал-макета web-сайта для www. в соответствии с техническим заданием на разработку дизайна сайта, приведенном в Приложении 1 к договору. 1.3.

Работа по разработке графических материалов считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи работы. 1.4.

При нарушении Подрядчиком срока сдачи разработанной документации Заказчик может потребовать, а Подрядчик в случае получения указанного требования выплачивает Заказчику пени в размере % от стоимости соответствующего этапа работ, указанного в Приложении №2 к данному договору, за каждый день просрочки, но не более % от цены настоящего Договора. 5.5. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде . 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 6.2.

Источник: http://11-2.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-razrabotke-tehnicheskih-i-graficheskih-materialov/

Договор на оказание услуг по подготовке и разработке проектной документации

Работы – разработка Исполнителем Технического задания, Проектной документации Проекта, Рабочего проекта на …, согласно перечня (Приложение № 1).1.1.3.

Техническое задание – первый этап Работ, включает в себя документацию, разрабатываемую Исполнителем и утверждаемую Заказчиком, предшествующая стадиям: Проект и Рабочий проект на … и состоит из разработки исходных требований на размер и размещение технологических помещений в ….1.1.4. Проект – второй этап выполнения Работ, включает в себя …1.1.5. …1.1.6.

Рабочий проект — третий этап выполнения Работ, включает в себя …1.1.7. Генплан территории …1.1.8. Архитектурные планы …1.1.9. …1.1.10. Технологические планы (дизайн-проект) …1.1.11. …1.1.12. Технические условия на подключение к внешним сетям …1.1.13.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях:

• задержки Подрядчиком начала работ более чем на дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
• нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (в том числе сроков установленных Графиком выпуска проектной документации) более чем на дней;
• задержки Подрядчиком передачи выполненной проектной и технической документации на срок более дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
• аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

7.5.

Важно

Заказчиком и согласованному Главой муниципального раона (образования) Республики Татарстан, СНиП и другим действующим нормативным актам РФ, регулирующим предмет настоящего договора, а также являться достаточным для получения разрешения на строительство Объекта.

Состав, содержание и оформление заключения авторского надзора «О соответствии построенного Объекта разработанной проектной документации» и журнала авторского надзора должны соответствовать СП «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» и являться достаточными для получения положительного заключения Инспекции государственного строительного надзора «О соответствии Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации» с целью получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.

Ни одна из сторон не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. 6.2.

В случае нарушения Подрядчиком сроков, указанных в настоящем договоре и в Приложение настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от договорной цены за каждый день просрочки.
6.3.

В случае несоответствия проектной документации Заданию на подготовку проектной документации, утвержденной Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый несоответствующий пункт вышеуказанного Задания. 6.4.

Передача Подрядчиком результата выполненных работ (либо его части) любой третьей стороне влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком в размере договорной цены по настоящему договору.
6.5.

1. предмет договора

Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика авансовым платежом в течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора. 3.2.2.

Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующей документации: . 3.2.3.

Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующей документации: . 3.2.4. 6.7.

Внимание

Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации. 2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную и техническую документацию, оказывающие влияние на: общую стоимость, архитектурно-планировочные решения объекта; 2.3.5.

Регулярно информировать Заказчика по его запросу о стадии исполнения настоящего Договора. 2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную и техническую документацию по получении от Заказчика письменной претензии (замечаний) относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.
2.3.7.

В случае прекращения работ составляется Акт приостановки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком и служит основанием для оплаты выполненного объема работ.

Оплата производится по фактически выполненным объемам работ на основании акта приостановки работ и исполнительной сметы на проектно-изыскательские работы. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 4.1. Подрядчик имеет право: 4.1.1.

Вносить предложения по оптимальному использованию земельных участков, применению типов и серий зданий, строительных материалов и изделий. 4.2.

Оплата полностью выполненных по каждому этапу Работ осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами, с пропорциональным удержанием выплаченного аванса.3.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.3.4.

Прием Работ по каждому этапу и процедура подписания акта сдачи-приемки работ осуществляется в соответствии с п.п. 5.2. — 5.4. настоящего Договора.3.5.

При изменении утвержденного Заказчиком Технического задания, повлекшего изменение объема и стоимости Работ, по соглашению Сторон подписывается дополнительное соглашение к настоящему договору на проектные работы, в котором указывают измененные объемы и новую стоимость Работ.

Источник: http://tk-advokat.ru/2021/04/21/dogovor-na-okazanie-uslug-po-podgotovke-i-razrabotke-proektnoj-dokumentatsii/