+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на дизайн проект интерьера образец бланк

Договор на выполнение работ по разработке дизайн проекта интерьера

Договор на дизайн проект интерьера образец бланк

Устранять недоделки в работах за свой счет, если они возникли по вине Исполнителя и зафиксированы двухсторонним актом или указаны в полученной от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора. Двухсторонний акт оформляется сторонами в момент передачи результата работ. 9.1.4. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора. 9.1.5. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ. 9.2. Исполнитель имеет право: 9.2.1. Привлекать третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору. 9.2.2. Досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

Договор на разработку авторского дизайн-проекта интерьера помещения

Важно Виды работ, объем, содержание и срок разработки проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены: Заданием на проектирование (Приложение № 1), Графиком выполнения работ (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3). 2. Сроки выполнения работ 2.1.

Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Договору в течение 37 рабочих дней в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2) с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, указанного в п.
3.2.1. настоящего Договора. 2.2.

Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) перечисления авансового платежа и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных п. 4.3.1 настоящего Договора. 2.3.

Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.
2.1. настоящего Договора. 2.4.

Договор на дизайн проект

Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием, изменением действующего законодательства и т.п. 8.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.
8.3. Освобождение какой-либо из Сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств. 8.4.

Договор на дизайн проект интерьера образец бланк

Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким — либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы. 5. Ответственность Сторон 5.1. Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств.
5.2.

В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы. 5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы.

5.4.

Договор на разработку дизайн-проекта

Внимание По соглашению сторон Договор может быть продлен на новый срок. 2.5. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 6 настоящего Договора. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость разработки дизайн-проекта составляет: рублей.

при площади помещения равной м2.

Если после обмера помещения, заявленная Заказчиком площадь помещения будет отличаться от площади, вычисленной после проведения Исполнителем замеров, цена договора изменяется в большую или меньшую сторону, в зависимости от итогов замеров из расчета руб.

за 1 м2, для помещений площадью более 70м2. 3.2. Оплата по договору производится в следующем порядке: 3.2.1. В счет предусмотренных настоящим договором платежей и обеспечение его исполнения Заказчик, в течении трех банковских дней после подписания настоящего договора дизайн проекта выплачивает Исполнителю Аванс в размере 50 % от суммы.

Договор на разработку дизайн-проекта интерьера помещения

Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и произвести взаиморасчеты по Договору. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать все возникающие споры и разногласия путем переговоров. 9.2.
10.2.

Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. 10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

10.4.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:

  • Приложение №1 – Техническое задание на разработку дизайн – проекта интерьера помещения.
  • Приложение №2 – Состав дизайн – проекта интерьера помещения.
  • Приложение №3 – Стоимость услуг по разработке дизайн-проекта интерьера помещения.
  • Приложение №4 – График выполнения работ.
  • Приложение №5 – Ведомость учета встреч Исполнителя с Заказчиком.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 16.

Но фантазии довольно сложно выразить на бумаге и договор следует привязать к каким-то конкретным и вещественным понятиям, которые могут дать представление о том, исполнил ли дизайнер требуемое, либо обязательства по договору нарушены и работа выполнена некачественно.

Обсуждая составление дизайн-проекта, следует исходить из таких определений, которые позволят при составлении соглашения опираться на них как на факты, которые требуется рассматривать в первую очередь при принятии работы.

Например, выбор общего архитектурного стиля помещения, в котором будет составлен проект, некоторые отличительные особенности, камин определённой формы или пожелания по расположению комнат в помещении.

Обговорив эти моменты, дизайнер и заказчик в договоре могут указать их как обязательные при разработке проекта.

Настоящий Договор не включает в себя проведение Исполнителем инженерных изысканий, инженерных и технических обследований конструкций, электропроекты, теплопроекты и т.д., выполняемых специализированными организациями. 2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА 2.1. Общая сумма Договора за Дизайн-проект и Проект Декорирования Объекта площадью кв.м.

составляет рублей. 3.

СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно в соответствие с Приложением №1. 3.2. Исполнитель приступает к выполнению первого этапа работ с момента оплаты Заказчиком денежной суммы, согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

3.3. Сроки выполнения этапов работ по Договору определяются согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Началом проведения работ по каждому этапу считается день внесения Заказчиком авансового платежа за этап. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1.

Схема расположения выводов водоснабжения и канализации 14. Схема расположения приборов вентиляции и кондиционирования 15.

Схема маркировки разверток 16. Развертки стен 17. План с маркировкой дверей 18. Спецификация дверей 19. План маркировки подоконников 20.

Ведомость отделки помещений (материалы) 21. Ведомость осветительных приборов 22. Ведомость розеток и выключателей 23. Необходимые узлы сложных конструкций 24. Визуализация помещений 25.

Смета на дизайн проект Состав и формат материалов, передаваемых Заказчику: Проектные материалы передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, на электронном носителе — в 1-м экземпляре.

Текстовые материалы в электронном виде передаются в формате doc, графические материалы в электронном виде передаются в формате pdf, jpg. «Заказчик» / / . «Исполнитель» Генеральный директор / / .

Назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору. 11. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 11.1.В случае задержки производства работ по вине Заказчика, повлекшей за собой вынужденный простой производства работ и т.п., срок производства работ Исполнителем увеличивается на срок задержки.

11.2.Возмещение убытков из-за ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств. 11.3.В остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ. 11.4.

Все споры, возникающие при выполнении работ, связанных с настоящим Договором, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. 11.5.В случае невозможности устранить разногласия путем переговоров споры подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения ответчика.

11.6.

Источник: http://pbcns.ru/dogovor-na-vypolnenie-rabot-po-razrabotke-dizajn-proekta-interera/

Договор на дизайн проект квартиры ворд скачать

Договор на дизайн проект интерьера образец бланк

Москва р/сч 40702810700000031534 к/сч 30101810400000000555 БИК 044525555 «Исполнитель» Генеральный директор / / . Приложение № 1 к Договору № от » » 2017 года ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ материалов, передаваемых Заказчику: 1. Общие данные 2. Обмерный чертеж 3.

План демонтажа конструкций 4. План монтажа конструкций 5. План помещений после перепланировки 6. План расстановки мебели и оборудования 7. План потолков (с указанием отметок и узлами) 8. План полов (с указанием отметки пола, типа напольного покрытия, раскладки и размеров) 9.

План монтажа осветительных приборов (с указанием типов) 10. План электрокоммуникаций с привязками (указывается месторасположение розеток и электровыводов) 11. Схема управления освещением (с указанием включения групп светильников) 12.

Схема расположения отопительных приборов и теплых полов 13.

Заключение договора

Основные нюансы договора на дизайн проект интерьера Дизайн-проект, это начальная стадия исполнения задуманного ремонта. Сам интерьер необходимо привести в соответствие с разработанным дизайном. Поэтому не следует забывать в договоре о сроках исполнения проекта.

Важно Причём для того, чтобы исключить затягивание времени и различные ухищрения по продлению срока исполнения проекта в договоре необходимо согласовать сразу все тонкости будущего интерьера, и принимать к рассмотрению уже готовый проект.

Обе стороны заинтересованы в хорошем результате, и в соглашении требуется указать, как будет приниматься работа дизайнера. Возможна предварительная оценка результатов, время на исправление замечаний, либо готовый и предоставленный заказчику проект не подлежит переделке и принимается как есть.

Спорные моменты по такому проекту, штрафы за недочёты, так же лучше предусмотреть договором.

Договор на разработку дизайна помещения

В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт приемки-передачи выполненных работ (этапа) с приложением двух экземпляров проектной документации. 8.5.

Заказчик обязан в течение календарных дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта интерьера помещения или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести проверку результатов и подписать акт приемки-передачи работ, либо дать мотивированный отказ от приемки. 8.6. По истечении календарных дней, определенных п.8.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного акта приемки-передачи работ и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта.
8.7.

Образец договора на разработку дизайн-проекта. ооо «ремонт+»

14.5. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора. 14.6.

Исполнитель имеет право воспроизвести реализованный дизайн-проект интерьера помещения в форме фото-видео записи Помещения с сохранением конфиденциальности относительно информации о Заказчике и о точном расположении Помещения и использовать их по своему усмотрению. 14.7.

Договор на разработку дизайн проекта интерьера удаленно

Договор на дизайн проект интерьера образец бланк

Удаленный дизайн-проект по всей России онлайн Индивидуальные скидки до 20% на дизайн-проект 10% скидка при заполнении заявки: Мы получили Ваш номер, совсем скоро Вам перезвоним! Извините, возникла ошибка при отправке номера.

Попробуйте перезагрузить страницу! Компания DZINE (Дзайн) дистанционно разработает индивидуальный дизайн-проект дома, квартиры или офиса с подбором качественных отделочных материалов в Вашем городе.

Бесплатная консультация по удаленному дизайну интерьера по телефону: 8 (831) 423-32-50 или email: [email protected] Услуга, позволяющая получить удаленно разработанный дизайн-проект, вне зависимости от места проживания заказчика, получила название дизайн интерьера дистанционно.

За долгое время успешной работы, специалисты DZINE воплотили в жизнь огромное количество таких проектов в самых различных уголках страны.

В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт приемки-передачи выполненных работ (этапа) с приложением двух экземпляров проектной документации. 8.5.

Заказчик обязан в течение календарных дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта интерьера помещения или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести проверку результатов и подписать акт приемки-передачи работ, либо дать мотивированный отказ от приемки. 8.6. По истечении календарных дней, определенных п.8.

5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного акта приемки-передачи работ и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта.
8.7.

Дизайн интерьера дистанционно (удаленно)

О том, как грамотно замерить помещение своими силами, наши консультанты расскажут вам в мельчайших подробностях.

Что получает заказчик, выбравший дизайн интерьера удаленно? Полноценный пакет проектной документации – мы отправляем его на e-mail или с помощью экспресс-почты в печатной форме.

Как показала практика, при возникновении вопросов у строительно-отделочной бригады при реализации проекта, ответы на них также можно дать дистанционно.
Отметим, что вопросы возникают исключительно редко, так как мы разрабатываем полноценные и детализированные чертежи.

Как заказать разработку дизайна интерьера дистанционно? Что необходимо знать клиенту, который решил выбрать дизайн проект дистанционно? То, что ему необходимо будет предоставить полную информацию обо всех особенностях объекта. Разработка чертежей и визуализаций последует только за этим.

Дизайн интерьера онлайн

Если говорить о практической стороне вопроса, то в этом плане у услуги нет никаких принципиальных отличий от разработки стандартных дизайн-проектов. Все важные и второстепенные моменты проектирования также согласуются с заказчиком.

Однако когда речь идет про удаленный дизайн проект, это осуществляется не в рамках личной встречи в офисе студии. Строительные материалы и мебель, люстры и отделка, планировочные решения выбираются и утверждаются, наравне с визуализацией интерьера, дистанционно.

Перед началом процесса создания интерьера, нам необходимо грамотно составленное индивидуальное ТЗ. Кроме того, клиенты, которые хотят заказать дизайн проект удаленно, должны предоставить обмерные чертежи комнаты и фотографии помещения.

На чертежах следует указать все размеры и коммуникации (дверные и оконные проемы, канализационную разводку и т.д.).
Внимание

Вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта, по каким — либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы. 5. Ответственность Сторон 5.1.

Стороны обязуются извещать друг друга об обстоятельствах, которые могут привести к нанесению ущерба любой из сторон немедленно по выявлению таких обстоятельств. 5.2.

В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю, Заказчик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый просроченный день, но не более 10% этой суммы. 5.4.

Досрочно завершить работу по настоящему Договору с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме. 4.2.3. Производить фото- и видеосъемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика. 4.2.4. Публиковать реализованный проект в специализированных печатных изданиях, размещать в сети Интернет, а также имеет полные авторские права на данный проект.

4.3. Заказчик обязуется: 4.3.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию: • план помещения • план БТИ 4.3.2. Предоставить Исполнителю заполненное и подписанное техническое задание (Приложение № 3) до начала разработки дизайн-проекта. 4.3.3.

Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором. 4.3.4.

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 7.3.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств другую сторону. 7.4.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, Исполнитель и Заказчик в течение 10 (десяти) дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ. 8. Авторские права 8.1. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права, созданные Исполнителем в результате работ по настоящему Договору, обладает Исполнитель. 8.2.

Важно

Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 10.1.4. Своевременно производить оплату всех работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 10.1.5. Своевременно принимать по акту и утверждать выполненные Исполнителем работы.

На рассмотрение, корректировку и утверждение предоставляемых Исполнителем работ затрачивать не более рабочих дней со дня получения документации. 10.1.6. Визировать время работы Исполнителя с Заказчиком в Ведомости согласно Приложения №5 к Договору. 10.1.7.Утвердить уточненный компоновочный план помещений в течение календарных дней со дня его представления Исполнителем. 10.1.8.Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

Приложение № 2 к Договору № от » » 2017 года ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 1 этап — 10 рабочих дней:

  • Обмерный чертеж с указанием инженерных коммуникаций.
  • Эскиз планировки.

2 этап — 15 рабочих дней:

  • Визуализация помещений по выбранному варианту планировки.

3 этап — 10 рабочих дней:

  • Разработка рабочей документации

4 этап — 2 рабочих дня:

  • Изготовления комплектов чертежей дизайн проекта на бумажном носителе

Примечание: В сроки работ по этапам проектирования не входит время, потраченное Заказчиком на принятие решений после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения, что указано в п. 4.3.6. настоящего Договора. «Заказчик» / / . «Исполнитель» Генеральный директор / / .

Источник: http://vip-real-estate.ru/2018/05/06/dogovor-na-razrabotku-dizajn-proekta-interera-udalenno/

Договор на разработку дизайн-проекта интерьера

3.3.

Внимание В случае если Заказчик не принимает работу в течение 7 дней после ее передачи, и при этом не предоставляет мотивированных письменных претензий относительно качества и полноты документации, он обязан выплатить полную сумму, указанную в п.3.1. 3.4.

Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с изменениями их объёмов и видов, установлены в п.6.2.
3.5. Форма оплаты – наличный и безналичный расчет. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1.

Типовой договор на дизайн проект – образец

Договор на дизайн проект интерьера образец бланк

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании , с одной стороны, и

, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании , с другой стороны,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  с предоставлением прав на использование произведения (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

Целью Договора является организация создания   по заданию   следующего результата интеллектуальной деятельности (далее по тексту – ):

1.1.1.

 Литературного (текстового) произведения, а именно: .

1.1.2.

 Произведения изобразительного искусства, а именно: .

1.2.

  обязуется по заданию организовать создание и передать права на использование  на условиях простой (неисключительной) лицензии, а обязуется принять в порядке и на условиях, установленных Договором.

1.3.

 , создаваемый  , должен соответствовать требованиям , содержащимся в Задании (Приложение №  к Договору).

Задание является основанием оценки на предмет соответствия предъявленным требованиям.

1.4.

  передается следующим способом: .

2.

Права и обязанности сторон

2.1.1.

Организовать создание   в соответствии с требованиями , выраженными в соответствующем Задании.

2.1.2.

 С привлечением третьих лиц по предварительному согласованию с создать либо организовать создание оригинального  без нарушения прав третьих лиц, незаконных заимствований и плагиата.

2.1.3.

В случае создания производного на основе интеллектуальной собственности третьих лиц своими силами обеспечить соблюдение прав третьих лиц и за свой счёт (в случае необходимости) выплатить авторские вознаграждения.

2.1.4.

Предварительно согласовывать с  использование при создании ранее созданных для третьих лиц произведений или их элементов.

2.1.5.

Создать в сроки, установленные Договором.

2.1.6.

 Незамедлительно сообщать о невозможности выполнения Задания к определенному в Задании сроку или в точном соответствии с требованиями Задания.

2.1.7.

По запросам  информировать о ходе работ над  в форме и в сроки, определенные в Задании.

2.1.8.

 Передать на условиях простой (неисключительной) лицензии и в установленных Договором пределах права на использование .

2.1.9.

Передать в порядке, установленном п. 1.4 Договора.

2.1.10. Осуществлять самостоятельно и за свой счет оплату вознаграждения и все расчеты с привлеченными Исполнителем третьими лицами, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.
2.2.1.

Запрашивать у  информацию, необходимую для выполнения Задания.

2.2.2.

 Требовать выплаты вознаграждения, в порядке и сроки, установленные Договором.

2.2.3.

 Требовать увеличения сроков исполнения Договора и/или увеличения размера авторского вознаграждения в случае изменения (корректировки)  Задания после заключения Договора, либо отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. При этом  должен выплатить  вознаграждение за созданные промежуточные результаты, а  передать права на данные результаты в соответствии с условиями Договора.

2.2.4.

Создатьпо Договору производный  на основе произведений, перешедших в общественное достояние.

2.3.1.

Передать  Задание в письменном виде.

2.3.2.

 Выплатить вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2.4.1.

 Проверять надлежащее выполнение  своих обязательств по Договору.

2.4.2.

Корректировать Задание в ходе его исполнения, предварительно согласовав такие изменения с .

2.4.3.

 В любое время требовать предоставления  промежуточных и окончательных итогов выполнения Задания.

2.4.4.

 При обнаружении в  несоответствия с Заданием или любых нарушений Договора требовать их устранения или переделки.

2.4.5.

Отказаться от оплаты вознаграждения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  своих обязательств по Договору.

2.4.6. После получения  и исполнения своих обязательств в соответствии с условиями Договора, использовать  в объеме и порядке, установленном в Договоре.
2.4.7.

 Предоставлять право на использование  полностью или частично третьим лицам (заключение сублицензионных договоров) в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены Договором.

3.

 Предоставление прав на использование контента

3.1.

 После создания предоставляются права на использование на условиях простой (неисключительной) лицензии в объеме и порядке, установленном Договором.

Срок предоставления прав на использование устанавливается на весь период действия исключительного права на .

3.2.

По Договору предоставляет право на использование на условиях простой (неисключительной) лицензии, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели всеми способами, разрешенными законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: 

3.2.1.

 Воспроизведение , то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения в неограниченном объеме.

3.2.2.

Распространение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров в неограниченном объеме.

3.2.3.

Публичный показ , то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения в неограниченном объеме.

3.2.4.

Импорт оригинала или экземпляров в целях распространения в неограниченном объеме.

3.2.5.

Прокат оригинала или экземпляров в неограниченном объеме.

3.2.6.

 Публичное исполнение , то есть представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения в неограниченном объеме.

3.2.7.

Сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю.

При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его фактического восприятия публикой.

При сообщении произведений в эфир через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых произведение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического приема публикой.

Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в эфир, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия в неограниченном объеме.

3.2.8.

Сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции).

Сообщение кодированных сигналов признается сообщением по кабелю, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией кабельного вещания или с ее согласия в неограниченном объеме.

3.2.9.

Ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного вещания в неограниченном объеме.

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/na_dizajn_proekt/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.