+7(499)495-49-41

Договор подряда по косметическому ремонту помещений

Содержание

Договор подряда на рмеонт помещений

Договор подряда по косметическому ремонту помещений

ДОГОВОР ПОДРЯДА на ремонт офисных помещений № г. «» г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. 1.2.

Договор подряда на ремонт офисных помещений

Внимание Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм. 2.2. Обязанности Заказчика: 2.2.1.

Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п.
1.1.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. 2.3. Права Заказчика: 2.3.1.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2.

Москва » » 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда, далее — «договор на ремонт», о нижеследующем: Статья 1. Предмет договора1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора на ремонт и утвержденной Локальной сметой (Приложение № 1) выполнить по заданию Заказчика своими и/или привлеченными силами комплекс работ по косметическому ремонту нежилых помещений (далее – «Работы»), которые расположены по адресу: г.

Москва, ул.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
5.4. Датой выполнения работ по договору считается дата подписания Сторонами акта сдачи — приемки выполненных работ в целом по договору или акта устранения недостатков. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

РИСКИ 6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. 6.3.

Договор на ремонт помещения: образец скачать

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора на ремонт.5.2. Заказчик имеет право:5.2.1.

Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема и качества выполняемых работ проектам, сметам, строительным нормам, правилам и другим обязательным требованиям, а материалов, изделий и конструкций — требованиям Госстандарта России, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
При выявлении отклонений от утвержденной проектной, сметной, а также рабочей документации, строительных норм и правил, требований Госстандарта России, Заказчик выдает Исполнителю предписания об устранении допущенных отклонений, а в необходимых случаях — о приостановлении работ и не оплачивает эти работы до устранения отклонений.

K-yuristu.ru — каталог юристов, нотарусов, адвокатов

Важно Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 7.5.

Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации. 7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается.

Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 7.8.

Источник: http://advokat-burilov.ru/dogovor-podryada-na-rmeont-pomeshhenij/

Договор образец на оказание подрядных работ по ремонту помещения

Договор подряда по косметическому ремонту помещений

– Статьи – Договор образец на оказание подрядных работ по ремонту помещения

Подрядчик обязан вывезти (до приемки работ, в -дневный срок со дня приемки работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения. 2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков. 2.1.6.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования; — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 2.1.7.

Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком. 2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 2.1.

Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 3.1.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.

4.2.

Образец типового договора подряда на ремонтные работы

Сроки выполнения работ составляют 1 (один) календарный месяц с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. 2.4.

В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

2.5. В случае увеличения стоимости материалов более чем на 5%, и обоснования Подрядчиком увеличения цены, Заказчик обязуется оплатить разницу между сметной и фактической стоимостью материалов. 2.6. Приложение № 1 (Смета) является неотъемлемой частью данного Договора. 3. Права и обязанности сторон 3.1. Обязанности Заказчика: 3.1.1.

Договор подряда по косметическому ремонту помещений

Внимание

Оплата производится за фактически выполненный объем работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) подписания указанных форм. По согласованию между Сторонами настоящего договора на ремонт допускаются другие формы взаиморасчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.2.3.

При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, Стороны в письменной форме предупреждают друг друга об этом и подписывают дополнительное соглашение до начала выполнения указанных работ с указанием их стоимости, которое станет приложением к договору на ремонт.

Статья 3. Обеспечение материалами и оборудованием3.1.

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1.

Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: — начало работ: » » г.

— окончание работ: » » г. — общая продолжительность работ составляет . 3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются планом — графиком работ. 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ 4.1. Стоимость работ составляет ( ) НДС ( ).Расчет за выполненный этап работ производится не позднее 3 (трех) дней после подписания обеими сторонами Акта выполненных работ по форме №2. При этом Заказчик удерживает 10% стоимости выполненных работ до окончания работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы. 4.3. Окончательный расчет производится не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания обеими сторонами Акта приема-сдачи работ. 4.3. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения, определяются двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. 5. Гарантийные обязательства Подрядчика. 5.1.Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:8.2.1. По письменному соглашению сторон.8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором. 8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 9.2.

Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 3.1.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 4.1.

Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту.

Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью. 4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей.

Источник: http://11-2.ru/dogovor-obrazets-na-okazanie-podryadnyh-rabot-po-remontu-pomeshheniya/

Договор подряда по ремонту помещения

Договор подряда по косметическому ремонту помещений

Обратите внимание! * В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте. * Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты! * Задайте вопрос через форму (внизу статьи), либо через онлайн-чат . * Позвоните на горячую линию: Москва и Область — +7(499)350-83-24 Санкт-Петербург и область — +7(812)627-16-31 г. « » 20 г.

, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и гр.

Инвестиции Разделы: Инвестирование, Советы инвестору, Инвестиционные фонды, ПИФ, Доверительное управление, Управляющие компании, Инвестиционные компании, Финансирование, Иностранные инвестиции, Налоги инвестора.

Финансы Разделы: Финансовый менеджмент, Финансовый маркетинг, Финансовые расчеты, Кассовые операции, Личные финансы, Автоматизация бизнеса, Безопасность финансов, Аудит,Управленческий учет, Зарплата, Командировочные расходы, Бухучет, Кредит, Вклады.

Договора Трудовые договора, Договора аренды, Договора купли-продажи, Договора на оказание услуг, Договора поставки, Договора подряда, Типовые договора, Образцы договоров.

Бизнес идеи Разделы: Идеи бизнеса, Свой бизнес, Идеи малого бизнеса, Архив бизнес идей. Должностные инструкции Типовые должностные инструкции и образцы должностных инструкций различных работников.

Договор подряда по косметическому ремонту помещений 2

Устранять недостатки, выявленные в процессе приемки работ, возникшие по вине Исполнителя, а также скрытые недостатки, выявленные в период гарантийного срока, возникшие по вине Исполнителя, за свой счет в срок, указанный в акте о выявленных недостатках.6.1.5.

Известить надлежащим образом Заказчика не менее чем за 48 часов до начала приемки готовности ответственных конструкций и скрытых работ.6.1.6.

Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.6.1.7.

Договор подряда по ремонту жилого помещения

Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки. 6.5.

В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение для проживания или иным образом препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: 6.5.1.

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены. 6.5.3.

Договор подряда на ремонт жилого помещения (квартиры)

Соблюдать действующее законодательство, регулирующее порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы.

В противном случае Исполнитель обязуется возместить суммы штрафных санкций возложенных на Заказчика по результатам проверки представителями инспектирующих органов, а также суммы понесенных убытков с соответствии со ст.15 ГК РФ.6.1.12.

На территории строительства не размещать для проживания привлеченную, в соответствии с действующим законодательством РФ, иностранную рабочую силу.
и т.д… Весь типовой пример и форма договора подряда по косметическому ремонту помещений доступна для бесплатного скачивания в виде прикрепленного варианта документа.

Форма договора на проведение строительных и ремонтно-отделочных работ

Важно

Оплата производится за фактически выполненный объем работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента (даты) подписания указанных форм. По согласованию между Сторонами настоящего договора на ремонт допускаются другие формы взаиморасчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.2.3.

При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, Стороны в письменной форме предупреждают друг друга об этом и подписывают дополнительное соглашение до начала выполнения указанных работ с указанием их стоимости, которое станет приложением к договору на ремонт.

Статья 3. Обеспечение материалами и оборудованием3.1.

Договор подряда на ремонт квартиры, образец договора по ремонту квартир

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.

должны быть предоставлены другой стороне за 3 рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.2.1.3.2.

Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы.

При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.2.1.4.

Подрядчик обязан вывезти в 3-х — дневный срок со дня приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.2.1.5.

Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору на ремонт субподрядчиков.2.1.6.

Договор подряда № г. Москва « » 201 г. именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Предмет договора. 1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, согласно прилагаемой смете по адресу: 1.2 Работы выполняются из материалов Заказчика. 2.

Права и обязанности сторон. 2.1. Заказчик обязуется подготовить помещение в течение дней с момента подписания настоящего договора.2.2. Заказчик обязуется своевременно оплатить работу Подрядчику после выполнения каждого этапа работ, согласно прилагаемой сметы.2.3.
Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее дней с момента готовности помещения и наличия строительных материалов.2.4.

Источник: http://femida161.ru/dogovor-podryada-po-remontu-pomeshheniya/

/ Таможенное право / Договор образец на оказание подрядных работ по ремонту помещения

Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. 6.2.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки. 6.3.

Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 6.4.

Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении.

7.4.

Важно

Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения.

Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 7.5.

Договор на ремонт офиса пример

Договор подряда по косметическому ремонту помещений

ДОГОВОР ПОДРЯДА на ремонт офисных помещений № г. «» г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. 1.2.

Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 7.5.

Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.
7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.8.

Договор подряда на текущий ремонт нежилого помещения

Если эти аспекты не найдут своего отражения в договоре, то подрядчик вправе будет привлекать субподрядчиков, которые будут ему подотчетны, а также вправе самостоятельно определить то, каким образом следует выполнить ремонт.

Из всего вышесказанного видно, что самостоятельно подготовить качественный договор на ремонт помещения, — задача нетривиальная. Образец договора ремонта помещения Прибегая к договорам, представленным в свободном доступе, можно столкнуться с проблемами и создать себе юридические риски.

Действительно, договор ремонта офиса, будучи скачанным из Интернета, вполне может не отражать всю специфику отношений, актуальных для лица, желающего провести ремонт.

Зачастую также, заполняя такой договор, вы можете забыть или не обратить внимания на факты, имеющие юридическое значение, что впоследствии чревато неприятными последствиями самого разного характера.

Договор на ремонт офиса (помещения) между юридическими лицами: образец

Стороне не позднее, чем за пять календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования.3.2.

Заказчик, при необходимости, и по согласованию с Исполнителем, осуществляет необходимые для строительства Объекта поставки оборудования, строительных материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и других материалов в соответствии с проектно-сметной документацией и номенклатурой поставки. Исполнитель принимает, разгружает и складирует их своими силами и средствами и за свой счет.

Статья 4. Сроки выполнения работ4.1. Исполнитель обязан выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора на ремонт и в установленном порядке сдать их результат Заказчику в указанные ниже сроки.Начало производства работ: с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.Окончание работ: « » 201 года.4.2.

Договор на ремонт офиса образец

Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью. 4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей.

Договор подряда на ремонт офиса образец

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора на ремонт.5.2. Заказчик имеет право:5.2.1.

Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема и качества выполняемых работ проектам, сметам, строительным нормам, правилам и другим обязательным требованиям, а материалов, изделий и конструкций — требованиям Госстандарта России, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. При выявлении отклонений от утвержденной проектной, сметной, а также рабочей документации, строительных норм и правил, требований Госстандарта России, Заказчик выдает Исполнителю предписания об устранении допущенных отклонений, а в необходимых случаях — о приостановлении работ и не оплачивает эти работы до устранения отклонений.

Источник: http://2440453.ru/dogovor-na-remont-ofisa-primer/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.