Договор оказания услуг по ремонту оборудования

Договор возмездного оказания услуг по ремонту офисной техники — Ваше Право

• При обнаружении дефектов печати после заправки или восстановления картриджа, возникших по вине Исполнителя, уведомить об этом Исполнителя по телефону, передать картриджи мастеру для устранения дефектов.
• При отсутствии дефектов, Заказчик обязан подписать акт выполненных работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения, или направить мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, в противном случае работы считаются принятыми и подлежат оплате согласно п. 3.1 Договора.
• 3.1.4 В случае изменения адреса, телефона и банковских реквизитов Заказчика, своевременно уведомить об этом Исполнителя в письменном виде.

1. Производить оплату выполненных Исполнителем работ по настоящему договору согласно п.п. 4.1 — 4.4 настоящего Договора.

3.2.

Исполнитель обязан: 3.2.1. Выполнять обязанности по договору качественно в порядке, описанном в п.п.

4.4.

Договор на техническое обслуживание оргтехники

Заказчик обязан сообщить Подрядчику о порядке дальнейших действий в течение 5 дней с момента получения предупреждения Подрядчика, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо продолживший ремонт, не дожидаясь истечения срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении ремонта, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Договор оказания услуг по ремонту

Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком не позднее 15 дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. 3.3.

Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора. 4. Ответственность Сторон 4.1.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 4.3.

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

В случае возникновения необходимости произвести виды дополнительного ремонта, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика.4.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком. 5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на ремонт оборудования услуг стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.5.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 6.

Договор технического обслуживания оргтехники

В случае просрочки оплаты более 14 (четырнадцати) календарных дней Исполнитель вправе приостановить работы по Договору в одностороннем порядке, уведомив Заказчика в письменном виде, до момента полной оплаты услуг по настоящему Договору.6.

Действие непреодолимой силы 6.1.

Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3.

400 bad request

Подача заявок, обмен иными документами и информацией, связанной с настоящим Договором, производится Сторонами путем направления соответствующих заявок по факсу с последующим вручением уполномоченным представителем одной Стороны подлинника соответствующей заявки, иного документа и информации уполномоченному представителю другой Стороны. 6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.

Договор оказания услуг по ремонту помещения

7.2. В случае прекращения действия Договора стороны производят взаиморасчеты в течение 15 дней.8. Решение споров 8.1.

Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники

В случае повреждения или ухудшения технического состояния компьютерной техники, ее уничтожения в результате действия (бездействия) Подрядчика последний обязан возместить Заказчику причиненный ущерб. 4.4.

В случае нарушения сроков проведения сервисного обслуживания, установленных приложениями к настоящему Договору, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении причиненных убытков. 5. Срок действия и условия расторжения Договора 5.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до « » г.

При отсутствии возражений Сторон Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год. Работы по настоящему Договору выполняются в течение срока действия настоящего Договора. 5.2.

Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 6. Установка запасных частей производится исполнителем в рамках настоящего договора и только с согласия Заказчика.

Работа по заправке картриджей в данный договор не входит, эта услуга оплачивается Заказчиком отдельно. 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 3.1.

Договор возмездного оказания услуг по ремонту офисной техники

Стоимость услуг по ремонту оргтехники, заправке и восстановлению картриджей перечислена в Приложении №1 к настоящему Договору.

• 1.2 Услуги по техническому обслуживанию включают в себя проверочные, диагностические, регулировочные, профилактические работы, обеспечивающие работоспособность и исправность оргтехники, ремонт оргтехники состоит в замене деталей и комплектующих и проводится при обнаружении неисправностей предоставленной Заказчиком оргтехники.
• 1.2. Рабочими днями Исполнителя, для выполнения услуг по настоящему договору являются все календарные дни, кроме праздничных дней, а также субботы и воскресенья.

1. 1.3. На картриджи, заправленные и восстановленные Исполнителем, предоставляется трехдневная гарантия, на ремонтные работы предоставляется гарантия три месяца с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

2.

Источник: http://spb-pravo78.ru/dogovor-vozmezdnogo-okazaniya-uslug-po-remontu-ofisnoj-tehniki-2/

Договор оказания услуг по рмонту техники

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 4.1. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за работы по техническому обслуживанию и ремонту товаров производятся на основании с авансированием в размере . 4.2.

Исполнитель обязан представить Заказчику следующие отчетные документы, подтверждающие расходы по перевозке товаров, по проезду и командировкам работников Исполнителя для устранения дефектов по месту нахождения приобретенного потребителем товара: (перечень документов) . 4.3.

Расчеты Исполнителя с Заказчиком производятся в следующем порядке: . (форма расчетов) 4.4. Стоимость работ до договору руб. По согласованию сторон стоимость работ по договору может уточняться. 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1.

За неотгрузку в установленный срок запасных частей Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере их стоимости. 6.2.

 договора по типам

Стоимость выполненных работ указывается в акте выполненных работ.

В стоимость выполненных работ включается стоимость запасных частей.
Получить полный текст 3.2.

В процессе исполнения договора стоимость работ подлежит пересмотру в случаях внесения Правительством Республики Беларусь изменений в систему ценообразования, изменения законодательства о налогообложении, тарифах, сборах, принятия Заказчиком решения по выполнению дополнительных работ.
3.3.

Заказчик производит оплату Исполнителю прямым банковским переводом платежным поручением согласно представленным актам выполненных работ в течение 10 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ.

Договор на оказание услуг по ремонту

Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в (указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного или народного суда, выбранного сторонами для . разрешения споров) 6. Заключительные положения 6.1.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

Договор оказания услуг по ремонту техники

Для осуществления гарантийного ремонта Исполнитель обязан иметь фонд запасных частей, обеспечивающий выполнение гарантийного ремонта в установленные законодательством сроки. 2.7. Использование запасных частей, приобретенных у третьих лиц для ремонта продукции Заказчика, допустимо.

2.8. Исполнитель обязан в месячный срок со дня замены возвратить в адрес Заказчика автомобильным транспортом дефектные узлы (стартеры, генераторы) вместе с копиями актов-рекламаций, по которым производился ремонт.

Узлы (стартеры, генераторы), подлежащие возврату в адрес Заказчика должны быть чистыми и храниться в условиях предотвращающих ухудшение их качества.
2.9.

Исполнитель предоставляет право Заказчику на проведение проверки своих предприятий по организации проведения гарантийного ремонта и технического обслуживания продукции производства Заказчика. 2.10.

Договор оказания услуг по ремонту компьютерной техники

Вознаграждения Исполнителя в размере (сумма цифрами руб.

и прописью) 3.1.2.

Суммы издержек Исполнителя в размере руб. (сумма цифрами и прописью) 3.2.

Цена настоящего договора составляет: (сумма цифрами руб.

(сумма цифрами и прописью) 3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 4.

Ответственность сторон 4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в пункте 1.4.

настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере % от суммы договора и пеню из расчета % от суммы договора за каждый день просрочки. 4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

Договор оказания услуг по ремонту бытовой техники

При отсутствии ответа от Заказчика в указанный выше срок, акт сдачи-приемки выполненных работ считается принятым без замечаний. 4.3.1.

После завершения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, Исполнитель предоставляет Заказчику: – акт сдачи-приемки выполненных ремонтных работ – сервисный протокол установленной формы.

Акты сдачи-приемки выполненных работ составляются Исполнителем на каждую единицу оборудования, переданного Заказчиком Исполнителю для выполнения ремонтных работ.

4.4.

4.5.

Источник: http://rusblank.ru/dogovor-okazaniya-uslug-po-rmontu-tehniki/

Договор на оказание услуг по ремонту между юридическими лицами образец

В случае обнаружения в ходе выполнения Договора скрытых дефектов или работ, не учтенных в Договоре по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения дополнительного соглашения на данные работы или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведенных затрат.

При заключении соглашения на дополнительные работы, по согласованию с Подрядчиком, сроки окончания работ увеличиваются на период проведения дополнительных работ. 11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 11.1.

Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам, если он возник по его вине в ходе выполнения работ по настоящему Договору, а также в период гарантийной эксплуатации объекта вследствие дефектов, вы званных результатом выполненных им работ. 11.2.

Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (при выполнении работ (оказании услуг)). 8.6.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон. 8.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону.

Образец договора оказания услуг по ремонту помещения

Москва « » 201 г.

ОАО « » (сокращённое наименование — ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « » именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор на ремонт оборудования (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство:- ремонт согласно Техническому заданию (Приложение к настоящему договору по оказанию услуг).1.2. Срок выполнения работ с « » 201_г., по « » 201_г. 2.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Стоимость работ по настоящему договору на ремонт оборудования составляет ( тысяч) рублей, в т.ч. НДС ( тысяч) рублей коп.2.2.

Договор на выполнение ремонта квартиры

Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и другихдокументов. Начать использовать КУБ прямо сейчас 14 днейБЕСПЛАТНЫЙДОСТУП Образец бланка договора на оказание услуг 2021 года Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими юридическими лицами, действующий в 2021 году:

• Бланк договора на оказание услуг 2021 года в Word.
• Бланк договора на оказание услуг 2021 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн? С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё.

Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Договор на ремонт (отделку) квартиры

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 14.3. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, наводнений, военных действий, гражданских беспорядков, изменений законодательных актов РФ) или иных обстоятельств, находящихся вне объективного контроля сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на изменение условий исполнения настоящего Договора. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельств.

Обеспечить строительную готовность объекта и отдельных видов работ для производства Подрядчиком порученных ему по договору работ не позднее дня начала работ. 6.1.3.

Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором. 6.1.4.

Обеспечить Подрядчика Чистовыми материалами, указанными в Приложении №3, необходимыми для производства работ, указанных в Приложении №1 к настоящему договору.

6.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 7.1.

Заказчик приступает к приемке выполненных работ (или этапа работ) по факту получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. 7.2.

Сдача выполненных работ (или этапа работ) Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа. 3.9.

Подрядчик в силу закона имеет право привлечь к выполнению работы иное лицо, заключив с ним договор субподряда.

Где скачать бланк соглашения? Скачать договор Скачать дополнительное соглашение Участниками соглашения об оказании услуг являются:

• исполнитель — лицо, которое берет на себя обязательство выполнить услуги;
• заказчик — сторона, на которую возлагается обязанность по оплате услуг.

Особых требований к названным субъектам закон не предъявляет, в качестве любой из них могут выступать и физлица, и юридические лица.

В ситуации, когда исполнителем является ИП либо коммерческая организация, а заказчиком — гражданин (которому услуга нужна для некоммерческих целей), услуги именуются бытовыми.
В случае отказа одной из сторон подписать акт в нем делается пометка об этом и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде. 8.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 8.1. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков, которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; обязан их устранить за свой счет в течение 28 дней.

Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 9. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 9.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта сдачи–приемки выполненных работ в соответствии с объемами работы и стоимостью каждого этапа работы. 9.2.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ № г.

Москва « » 2021 г. (фамилия, имя, отчество) именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору , являющемуся его неотъемлемой частью, в установленный договором срок на объекте по адресу: (местонахождение объекта работ) 1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, собственными силами с использованием материалов Заказчика. 1.3.

Источник: http://vip-real-estate.ru/2021/05/03/dogovor-na-okazanie-uslug-po-remontu-mezhdu-yuridicheskimi-litsami-obrazets/

Договор возмездного оказания услуг по ремонту офисной техники

• При обнаружении дефектов печати после заправки или восстановления картриджа, возникших по вине Исполнителя, уведомить об этом Исполнителя по телефону, передать картриджи мастеру для устранения дефектов.
• При отсутствии дефектов, Заказчик обязан подписать акт выполненных работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения, или направить мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, в противном случае работы считаются принятыми и подлежат оплате согласно п. 3.1 Договора.
• 3.1.4 В случае изменения адреса, телефона и банковских реквизитов Заказчика, своевременно уведомить об этом Исполнителя в письменном виде.

1. Производить оплату выполненных Исполнителем работ по настоящему договору согласно п.п. 4.1 — 4.4 настоящего Договора.

3.2.

Исполнитель обязан: 3.2.1. Выполнять обязанности по договору качественно в порядке, описанном в п.п.

Договор на оказание услуг по ремонту оборудования образец

Заказчику выполненные работы в сроки, предусмотренные настоящим договором; 2.2.5. обеспечить безопасные условия производства работ и правила противопожарной безопасности. 2.2.6.

обеспечить сохранность материалов и оборудования, переданных Заказчиком для выполнения работ. 2.2.7.

немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в установленный договором срок. 2.3. Исполнитель вправе: 2.3.1.

принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего договора; 2.3.2. выполнять дополнительные работы, необходимые для дальнейшего ведения работ. 2.3.3. назначить своих представителей для оформления актов на выполненные работы. 2.3.4.

Договор на ремонт оборудования образец

5.3.

Сторона, нарушившая настоящий договор, возмещает другой стороне убытки, причиненные вследствие нарушения договора, непокрытые неустойкой. 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ. 6.1.

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств. 6.2.

Договор оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования

Срок рассмотрения претензионного письма составляет три рабочих дня со дня получения адресатом. 8.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

9. ФОРС-МАЖОР 9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 9.3.

Источник: http://aval48.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-remontu-oborudovaniya-obrazets/