Договор на выполнение научно исследовательских работ образец бланк

Образец договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ — скачать пример

Добавлено в закладки: 0

Согласно договору на исполнение научно-исследовательских работ (НИР) исполнитель принимает на себя обязательство произвести научные исследования, которые обусловлены техническим заданием заказчика, а по договору на исполнение технологических и опытно-конструкторских работ (ОКР) – спроектировать образец нового изделия, на него конструкторскую документацию или новую технологию, а заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить работу (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ).

Чтобы осознать лучше, какой из данных договоров в каких случаях необходимо заключать, выделим отличия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР:

• Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, которые обусловлены техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, на него конструкторской документации или проектирование новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ);
• В договоре на исполнение НИР по общему правилу исполнитель должен исполнять лично работы и привлечение соисполнителей может быть лишь после письменного предварительного согласия заказчика, а в договоре на исполнение ОКР исполнитель вправе по общему правилу привлекать к исполнению работы соисполнителей в том числе и без согласия заказчика (статья 770 Гражданского Кодекса РФ);
• В договоре на исполнение НИР, когда невозможно достигнуть результат работ ввиду обстоятельств, которые не зависят от исполнителя, заказчик должен уплатить работы, исполненные до этого, а в договоре на исполнение ОКР при нецелесообразности или невозможности продолжать работы, появившиеся не по вине исполнителя заказчик должен уплатить затраты, понесенные исполнителем (статьи 775, 776 Гражданского Кодекса РФ). В договорах на исполнение НИР и на исполнение ОКР присутствует всегда риск случайной невозможности договора, ввиду этого, как бы добросовестно ни работал исполнитель, он не может гарантировать того, что сможет достичь результата работ, предусмотренного договором. Ввиду этого, законодатель в статьях Гражданского Кодекса РФ, предусмотренных выше, защитил законодательно права исполнителя.

Необходимо учесть, что появляется множество споров с квалификацией договоров на исполнение ОКР и НИР, так как квалификация этих договоров налоговыми органами ,судами достаточно противоречива.

Судебная практика, в основном, исходит из того, что при исполнении ОКР или НИР создается новая технология или предлагается какое-нибудь новое научное или техническое решение.

Принципиально важное для договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР условие о новизне результата работ, который создается.

Договоры на исполнение исследовательских научных, технологических и конструкторских опытных работ являются договорами двусторонними, возмездными, консесуальными.

Консенсуальность договоров в том, что договоры являются заключенными от момента достижения соглашения по всем условиям; двухсторонними, так как на обеих сторонах лежат и обязанности; и права, возмездными, так как исполнение обязанности одной из сторон встречное представление противостоит.

Договоры на исполнение исследовательские научные работы контролируются главой 38 Гражданского Кодекса РФ, определенными статьями договора подряда (статьи 706, 708, 709, 738 Гражданского Кодекса РФ), Разделом 4 Гражданского Кодекса РФ, ФЗ от 23.08.1996 г. № 127- ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”, а также другими правовыми нормативными актами.

Стороны договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР — исполнитель и заказчик.

Обычно исполнители – исследовательские, научные, технологические и конструкторские организации, учебные заведения, научные центры, научные академические учреждения, а также организации и предприятия, которые имеют в своем составе конструкторские, научные и другие аналогичные подразделения. Заказчик – любые индивидуальные предприниматели, (некоммерческие или коммерческие) юридические лица, органы государственной власти, физические лица.

Договор на исполнение ОКР и НИР необходимо заключать в письменной форме при помощи составления одного документа, который подписывается сторонами. Обычно заказчик исполнителю выдает техническое задание, которое определяет объем работ, технические характеристики работ, требования, которые предъявляются к выполнению работ и результату работ.

Хочется рассмотреть отдельно вопрос о праве на итог работ как на результат интеллектуальной деятельности. Обычно заказчик получает всегда право применять итог работ в своем производстве или другой собственной области. В свою очередь исполнитель обычно сберегает за собой право применять результаты ОКР и НИР, достигнутые им, при исполнении других разработок и исследований.

Право распоряжения результатами ОКР и НИР могут закрепить, как за исполнителем, так и за заказчиком, соответственно с соглашением сторон. Это право включает в себя возможность тиражирования технической научной продукции, оформление лицензионных соглашений с третьими лицами, их внесение в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, которое образуется и так далее.

Существенные условия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР

• Порядок сдачи и приемки сделанных исполнителем работ;
• Техническое задание заказчика – в том случае, когда договором предусматривается обязанность заказчика техническое задание выдать;
• Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, обусловленных техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, конструкторской документации на него или проектирования новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ). В договоре необходимо понятно и ясно сформулированы виды и наименования работ, чтобы было понятно однозначно, какие именно работы исполняются по договору.

Дополнительные условия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР

• Право исполнителя соисполнителей привлекать (статья 770 Гражданского Кодекса РФ);
• Проведение всего цикла исследования, изготовления и разработки образцов исполнителем или его отдельных этапов (элементов) (п. 2 ст. 769 Гражданского Кодекса РФ);
• Стоимость исполнения работ и порядок уплаты (ст.ст. 709, 778 Гражданского Кодекса РФ);
• Право на итог работ как на результат интеллектуальной деятельности;
• Конфиденциальность данных, которые составляют предмет договора (ст. 771 Гражданского Кодекса РФ);
• Срок исполнения работ (ст.ст. 708, 778 Гражданского Кодекса РФ);
• И так далее.

Образец договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Скачать образец договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в формате .doc

Источник: https://biznes-prost.ru/dogovor-na-vypolnenie-nauchno-issledovatelskix-opytno-konstruktorskix-i-texnologicheskix-rabot.html

Форма договора на выполнение научно исследовательских работ

Существенными условиями договора являются предмет и сроки. Предмет договора — результат научных исследований, создание образцов новых изделий, технологий или конструкторских документации. Принципиально важным здесь является условие о новизне создаваемого в рамках договора результата.

Это предполагает учет риска случайной невозможности исполнения договора. Законодатель относит такой риск на заказчика. И только условия конкретного договора могут распределять этот риск иначе, например, отнести его на исполнителя.

К условиям о сроках выполнения работ применяются соответствующие нормы о договоре подряда, следовательно, для признания договора заключенным необходимо согласование сроков начала и окончания работ, нарушение которых рассматривается как просрочка исполнения обязательств.

Форма договора — простая письменная. Цена договора определяется на основе приблизительной или твердой сметы.

Договор на выполнение научно исследовательских работ образец бланк

Важно Своими силами и за свой счет устранить допущенные по вине исполнителя в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или договоре. 5. Незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
6.

Гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. 7. Возместить убытки, причиненные заказчику в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором не предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором. 8. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, если иное не предусмотрено договором.
9.

Договоры на выполнение научно-исследовательских работ

Публиковать полученные при выполнении работы сведения, признаваемые конфиденциальными, только с согласия другой стороны. Заказчик вправе Использовать переданные исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором.

Заказчик обязан 1. Выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу или тематику работ (если договором предусмотрена такая обязанность). 2. Передать исполнителю необходимую для исполнения работ информацию.

3. Принять результат работы и оплатить его. 4. Оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре. 5. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, если иное не предусмотрено договором.
6.

Форма договора на выполнение нир и ок

Договор может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов или технологии, так и его отдельные этапы. В договоре должны быть предусмотрены условия, касающиеся патентоспособных результатов работ, подачи заявок и получения патентов на них, а также обязательства сторон по передаче прав на заявленные и запатентованные решения.

Внимание Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом, подписанным сторонами.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ прекращается при выявлении объективной невозможности достижения ожидаемого результата, а договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — также при нецелесообразности дальнейшего продолжения работ.
договора Исполнитель вправе 1. Использовать полученные им результаты работ для собственных нужд, в том числе способные к правовой охране. 2.

Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Также в случаях предусмотренных законодательством, необходимо государственная регистрация сделки.
Требования, предъявляемые к форме сделки, устанавливаются ст.ст. 158 — 165 ГК РФ. Сделки, которые могут совершаться устно:

• исполняемые при самом их совершении, за исключением договоров, для которых установлена нотариальная форма, и сделки, несоблюдение простой письменной формы которых, влечет их недействительность;
• сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, по соглашению сторон могут совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (ст.

Образец договора на выполнение научно исследовательских работ

Одной из характерных особенностей является то, что предметом договора подряда является результат выполненных работ, а предметом договора научно-исследовательских работ, как говорилось в этой статье ранее, именно выполнение работ.

Кроме того, сторона-исполнитель по данному договору, обладающая специальными познаниями, без согласия заказчика, не может передать исполнение по договору третьим лицам, а значит, обязана выполнить договор самостоятельно. Что должен содержать договор на выполнение научно-исследовательских работ В договоре указывается предмет договора, т.

е. наименование работы, необходимой к выполнению. Условия выполнения работы могут быть прописаны в самом договоре, но чаще всего условия прописаны в техническом задании, которое является неотъемлемой частью договора.

English description Site has exceeded maximum processes limit Execution of CGI is impossible, try again later. В случае, если вы не можете решить проблему самостоятельно — напишите о ней на [email protected] (Unix хостинг) или [email protected] (Windows хостинг) Хостинг предоставлен компанией AGAVA.

Другие проекты компании: Интернет-услуги и сервисыХостинг, Colocation, аренда серверов, Раскрутка, Бесплатный хостинг файлов, Владельцам сайтов, Почта,… Бизнес и экономикаБанки, Инвестиции, Недвижимость, Страхование, Торговля,…

Форма договора на выполнение научно-исследовательских работ

Научно-исследовательская работа — это работа с целью научного изучения чего-либо и проведение исследований и экспериментов. Для проведения таких работ необходимо обладать специальными знаниями в исследуемой области.

Выполнение работ происходит на основании договора, который заключается между двумя сторонами, предметом такого договора является именно выполнение работ. Наши специалисты в любое время готовы ответить на Ваши вопросы, скачать бланк договора Вы также можете в конце этой страницы.

Особенности договора на выполнение научно-исследовательских работ Как и большинство договоров, этот вид договора носит обязательный письменный вид и относится к договорам подряда, хотя и имеет ряд существенных отличий.

Публиковать полученные при выполнении работы сведения, признаваемые конфиденциальными, только с согласия другой стороны. Ответственность по договорам на НИОКР 1. Исполнитель отвечает только при наличии вины.

заказчик вправе потребовать лишь безвозмездного устранения их исполнителем, но не вправе требовать соразмерного уменьшения цены работ или возмещения собственных расходов на устранение недостатков. 4.

Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором. 5.

Цена договора Расчет цены может быть произведен в соответствии со сметой, которая также как техническое задание, может быть неотъемлемой частью указанного договора. Срок договора В договоре научно-исследовательских работ могут быть определены сроки поэтапной сдачи и оплаты работ, в зависимости от наступления какого-либо фактора, влияющего на предмет договора и общий срок договора.

Но сроки начала выполнения работ и окончания в договоре прописаны должны быть обязательно, т.к. эти условия, в силу закона, являются существенными. Ответственность сторон Учитывая особенности таких договоров и то, что результатом выполнения работ может быть ноу-хау.

В договоре необходимо прописать, кто и за что несет ответственность, а также кто, в каком порядке и на каких условиях может использовать полученный результат.
Привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика. 3.

Привлекать к исполнению договора на выполнение опытно-конструкторских или технологических работ третьих лиц, если иное не предусмотрено договором (ст. 770

ГК). Исполнитель обязан 1. Выполнить работу в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику ее результаты в предусмотренный договором срок. 2. Провести обусловленные техническим заданием научные исследования лично.

3. Согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование. 4.

Источник: http://dolgoteh.ru/forma-dogovora-na-vypolnenie-nauchno-issledovatelskih-rabot/

Договор на выполнение научно-исследовательских работ образец 2021 бланк

г. __________ «___»________ ____ г. _____________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, (наименование) (Ф.И.О.)действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны, (Устава, доверенности и т.д.

)и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование)в лице ____________________, действующ___ на основании ___________________, (Устава, доверенности и т.д.)с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а Заказчикобязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу в сфере______________________________________. (тематика исследования)

1.2.

Научные, технические, экономические и другие требования к указанной работе, сроки ее выполнения содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора (Приложение N 1).

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим договором, оформляются дополнительным соглашением.

1.4. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия Заказчика.

1.5. Исполнитель обладает авторским правом на комплект документации, разработанный по настоящему договору для Заказчика.

1.7. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Изменение или расторжение договора оформляется письменным соглашением сторон.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Исполнитель вправе под свою ответственность вносить изменения в решение как частных, так и узловых технических вопросов, в методику и содержание исследований и испытаний, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным Техническим заданием.

2.2.

Всякое согласованное с Исполнителем изменение технических требований, вносимое в процессе выполнения договора по письменному требованию Заказчика, вызывающее уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного Календарным планом (Приложение N 2), и требований, установленных Техническим заданием, оформляется в 30-дневный срок дополнительным соглашением сторон с приложением протокола согласования доплаты (скидки) к цене работы.

2.3. Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от Технического задания и других требований, установленных в дополнительных соглашениях, ошибками в расчетах и т.п., производятся Исполнителем за свой счет.

2.4. В случае когда после оплаты работы у Заказчика выявятся дополнительные замечания или претензии, ему предоставляется право заявить их Исполнителю в течение _____ дней после вручения Заказчику научно-технического отчета.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести необходимые исправления в выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы программ работ и темы. Срок внесения исправлений согласовывается сторонами.

2.5. Разработанная согласно договору научно-техническая документация должна содержать научно-техническое и экономическое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.

Документация передается Заказчику в подлинниках, в дубликатах __________ экз., в копиях _________ экз.

В этом случае стороны обязаны в ________ срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы.

2.7. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.8. Вопрос об использовании (в том числе передаче) Исполнителем результатов работ, выполняемых по настоящему договору, решается по согласованию с Заказчиком.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

3.1. Предусмотренная договором работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемом к договору Календарном плане (Приложение N 2).

3.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями договора.

3.3. Датой исполнения обязательств по договору в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) сторонами акта о приемке работы (этапа).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка работ осуществляются Заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания.

4.2. Приемка работ производится Заказчиком по мере представления ее Исполнителем, но не позднее срока окончания договора. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним актом приемки/сдачи этапов работ.

4.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием работ.

4.4.

Заказчик в течение трех календарных дней со дня получения Акта приемки/сдачи работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки/сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае если в положенный срок Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им акт приемки/сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ, работа считается принятой Заказчиком.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. За выполненную работу, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю на расчетные счета и в сроки в соответствии с Протоколом о договорной цене (Приложение N 3) ______ (____________) рублей. Протокол о договорной цене является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.2. При расторжении настоящего договора по обоюдному согласию сторон или по инициативе Заказчика Заказчик обязуется оплатить стоимость завершенных Исполнителем на момент расторжения договора работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

6.2. Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает (отсутствует вина Исполнителя).

7.3. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в следующих случаях: ___________________________________________________________________.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего договора или в связи с ним, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

8.2. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ________________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия договора устанавливается с «___»________ ____ г. по «___»________ ____ г.

9.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

10.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из настоящего договора, права на использование результатов работы на территории _______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере _________________________________ (отрасль экономики) принадлежат Заказчику.

10.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать указанные в п. 10.1 права другим лицам.

10.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной, коммерческой и иной деятельности.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ____________________________________________________________,расчетный счет N ________________ в _____________________________ отделении______________________________________ банка г. __________________________.

Исполнитель: _________________________________________________________,расчетный счет N ________________ в _____________________________ отделении______________________________________ банка г. __________________________.

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

2. Календарный план проведения работ (Приложение N 2).

3. Протокол о договорной цене (Приложение N 3).

Заказчик: Исполнитель:_________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ __________________________»___»________ ____ г. «___»________ ____ г. М.П. М.П.

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-na-vypolnenie-nauchno-issledovatelskih-rabot-obrazets-2021-blank-skachat.html

Договор на выполнение цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем исполнитель, в лице _________________, действующего на основании ______________ (устава, доверенности и т.д.)? с одной стороны? и _________________, именуем__ в дальнейшем заказчик, в лице _________________, действующего на основании __________________ (устава, доверенности и т.д.), с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования и разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Целью Договора является: ____________________. Договор охватывает весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов.

1.3. Выполнение Договора разбито на отдельные этапы:

1.3.1. Научные исследования.

1.3.2. Разработка конструкторской документации.

1.3.3. Изготовление образцов.

1.4. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет заказчик (Договором может быть предусмотрено иное).

В этом случае заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен Договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

При передаче исполнителем права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.

Права исполнителя и заказчика на результаты работ (научных исследований, конструкторских разработок), которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII Гражданского кодекса РФ.

1.6. Сроки выполнения работы.
Начальный срок выполнения работ: _________________________.

Конечный срок выполнения работ: __________________________.

Сроки выполнения работ по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов определены календарным планом.

1.7. Указанные начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в следующих случаях: ____________________________.
Порядок изменения сроков: ________________.

1.8. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы (Договором может быть предусмотрено иное).

1.9. Оборудование и материалы для выполнения работ по Договору предоставляет заказчик (или исполнитель).

2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

2.1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению Договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика.

2.2. При выполнении опытно-конструкторских работ исполнитель вправе привлекать к его исполнению третьих лиц (Договором может быть предусмотрено иное).
К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

2.3. Если в ходе выполнения опытно-конструкторских работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты.

2.5. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним Актом приемки/сдачи работ.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов (Договором может быть предусмотрено иное).

3.2. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными: _________________ (информация, составляющая коммерческую тайну).

3.3. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Результатами выполнения работ являются: __________________________ (описание результатов работ).

4.2. Стороны имеют право использовать результаты работ следующим образом: ________________________ (пределы и условия).

4.3. Заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (Договором может быть предусмотрено иное).

4.4. Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные Договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в Договоре.

4.5. В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения заказчика от его приемки исполнитель в соответствии со ст.

327 Гражданского кодекса РФ вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся исполнителю платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 87 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1.

Исполнитель обязан: — выполнить работы в соответствии с техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный Договором срок; — на основании технического задания разработать и согласовать с заказчиком календарный план выполнения работ; — согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование; — своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании; — незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

— гарантировать заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

Источник: http://xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=999

Скачать Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Ссылка для скачивания доступна внизу страницы

Договор на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение научно-исследователь¬ских, опытно-конструкторских, технологических работ.     и объем работы в целом и по этапам (разделам) определяются прилагаемой к договору и согласованной сторонами программой, составляющей неотъемлемую часть настоящего договора.

По работам, выполняемым в срок более года, программа составляется на весь объем работ с обязательным выделением объема и стоимости работ текущего года, а также с указанием ориентировочной стоимости работ каждого последующего года.

Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованными сторонами: техническим заданием, техническими, научными, экономическими и другими требованиями

г. Астана        10.11.

2013
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

I. Предмет договора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение следующих научно-исследователь¬ских, опытно-конструкторских, технологических работ         .2. и объем работы в целом и по этапам (разделам) определяются прилагаемой к договору и согласованной сторонами программой, составляющей неотъемлемую часть настоящего договора.

По работам, выполняемым в срок более года, программа составляется на весь объем работ с обязательным выделением объема и стоимости работ текущего года, а также с указанием ориентировочной стоимости работ каждого последующего года.

3. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованными сторонами: техническим заданием, техническими, научными, экономическими и другими требованиями.4. Срок выполнения всех работ: _______________ __ г.

Срок выполнения отдельных этапов (разделов, частей) работы определяется календарным планом (приложение № ____):В случае досрочного выполнения работы Исполнителем стороны определяют порядок приемки и оплаты выполнения работ.5.

Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальней¬шего проведения работы, Исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановки.

Использование законченной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работы осуществляется Заказчиком на ________________________________ (указать предприятие, организацию) путем _____________________ (указать, каким образом будет использоваться результат работы). Все расходы по освоению ____________________________ (наименование работы) оплачиваются непосредственно Заказчиком в установленном порядке.

Исполнитель никаких затрат по освоению не несет, кроме расходов по авторскому надзору за освоение, включаемых в сметную стоимость работы.

II. Стоимость работ и порядок расчетов

7. За выполненные работы, указанные в п. 1 договора, Заказчик уплачивает Исполнителю ____________________ тг. согласно прилагаемым к договору расчетам, калькуляциям, в том числе по этапам.8.

Не позднее __________________ срока со дня подписания договора Заказчик обязан перечислить исполнителю аванс в размере     __________ (до 25% от сметной стоимости работ, т. е.      тг.).В случае, если выполнение работы предусмотрено договором в срок более года, Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере      (до 25% от стоимости работ текущего года), т. е.

     тенге.9. Промежуточные платежи Заказчик производит по счетам Исполнителя на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы.При нецелесообразности вызова представителя Заказчика (дально¬сть расстояния, небольшой объем работы и т. п.

) порядок оформления актов для сдачи и приемки отдельных этапов работы определяется соглашением сторон.При оплате промежуточных счетов Заказчиком удерживается часть аванса, соответствующая стоимости выполненной работы. Первое уде¬ржание аванса производится при завершении конструкторской работы.

Окончательный расчет производится после сдачи и приемки всей работы с зачетом остающейся части аванса, а также после доработки темы, если она имела место в соответствии с пунктом 14 настоящего договора.

10. Счета Исполнителя с приложенными к ним актами о проделанной работе оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

III. Порядок сдачи и приемки работ

11. Об окончании выполнения каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель обязан уведомить Заказчика, после чего стороны составляют двусторонний акт приемки и сдачи в 2-х или 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны и для приложения к счету в случаях, предусмотренных указаниями банка.

В случае необеспечения Заказчиком приемки этапа работы в течение дней после получения уведомления Исполнитель вправе составить односторонний акт, который является основанием для расчета. Приемка работ по этапам и в целом производится сторонами по согласованной программе.12.

При завершении научно-исследовательской работы Исполнитель представляет Заказчику научно-технический отчет о выполненной работе, заключения экспертов и другие документы (по требованию Заказчика), оговоренные договором.

Если при приемке результатов опытно-конструкторских или технологических работ (разработок) будет обнаружено несоответствие из¬готовленного образца предусмотренным пунктом 3 настоящего договора техническому заданию, техническим и другим требованиям вследствие неудовлетворительного изготовления, плохого качества материала или несоответствия чертежей и технической документации представленному образцу, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ______ дней.14. Если при приемке образцов будет выявлена необходимость доработки или конструктивных изменений отдельных узлов и опытного образца в отличие от первоначального технического задания, технических и других требований, а в соответствии с этим изменения чертежей и технических условий по требованию Заказчика, эти работы про¬изводятся по дополнительному соглашению с указанием срока исполнения работ и их стоимости.

15. Если во время выполнения работы Заказчик или Исполнитель найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах данной работы.

IV. Ответственность сторон

16. За нарушение принятых по договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.

VI. Срок действия договора

17. Срок действия настоящего договора устанавливается с «__» _____ __ г. по «__»_______ ___ г.

VIII. Приложения к настоящему договору

1. Приложение № ____. ________________ на ______ стр.
2. Приложение № ____. ________________ на ______ стр.

Возможно Вам будут полезны следующие документы:

Источник: https://biznesinfo.kz/docs/dogovory/37