Договор на составление сметной документации образец бланк
Договор на составление сметной документации образец реальный
Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации. 2.4. Заказчик обязан: 2.4.1.
Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств; 2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.
3 настоящего договора. 2.5. Заказчик имеет право: 2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность. 2.7. Исполнитель имеет право: 2.8.
Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 3.1.
Договор на составление сметной документации образец бланк
При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте.
В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня. 5.4.
Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика.Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке. 5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком.
Панель ручного поиска договоров
В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору. 3.2.
Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет. 3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке: 3.3.1.
Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца. 3.3.2.
Договор на оказание сметно-технических услуг
Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3. 1.3.
Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика; 2.1.2.
Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.
2.2.
Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика. 2.3.
Договор на выполнение сметных работ
О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты.
В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным. 5.6.
При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту. 6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 6.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «»2021 года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено. 6.2.
Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1.
Не позднее с момента подписания Сторонами настоящего договора передать Исполнителю следующие исходные данные, необходимые для подготовки пакета проектно-сметной документации: . 2.1.2.Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.3. Внимание Не позднее с момента получения от Исполнителя подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации: а) утвердить задание путем его подписания и направить Исполнителю; б) предоставить возражения по существу. 2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю следующее содействие в выполнении настоящего договора: в следующие сроки: . 2.1.5. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п.
В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика. 8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9.2. Важно ФИО) , именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, ФИО) , действующ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта) , с одной стороны, и (наименование или ФИО) , именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, ФИО) , действующ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта) , совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: , а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ. 1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов: 1.3.
Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. 2.
При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство: 8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы. 8.1.2.
Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.
8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика. 8.1.4.
В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика. 8.1.5.
Источник: http://advocatus54.ru/dogovor-na-sostavlenie-smetnoj-dokumentatsii-obrazets-realnyj/
Договор на разработку сметной документации образец
Меняется стоимость работ, цена материалов и вспомогательных средств, при выполнении работ возникают непредвиденные ситуации, меняются исполнители задания и т.д.
Самостоятельно составить смету практически невозможно, если речь идёт о большом количестве работ и операций.
Этим занимаются специализированные организации, например, проектно-сметные бюро, которые имеют навык необходимых расчетов и знают, как правильно учесть стоимость производимых работ.
Если нужна правильная смета, заключайте договор Выбрав исполнителя для составления сметной документации необходимо «узаконить» возникающие отношения. Сделать это необходимо, так как неверно составленная смета может повлечь огромные убытки при осуществлении работ. Договор на составление сметы, в общем и целом, мало отличается от договора оказания услуг.
Внимание Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания. 4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре. 4.3.
Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.
5. Важно ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 5.1.
После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору. 5.2.
Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.
5.3.
Договор на разработку проектно-сметной документации
Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания. 4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре. 4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.
5.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору. 5.2.
Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг.Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.
5.3.
В этом случае стороны обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ. 2.2.
Заказчик обязан: — оплатить Проектировщику выполненные работы в размере и порядке, установленные настоящим договором; — использовать проектно-сметную документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика; — оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; — возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика; 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1.
Договор на составление сметной документации образец
Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика; 2.1.2.
Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору. 2.2.
Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика. 2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации. 2.4. Заказчик обязан: 2.4.1.
Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств; 2.4.2.
Договор на разработку проектно-сметной документации образец
Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии. 6.7.
В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.
6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора. 7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 7.1.
Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3. 1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика; 2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.
2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика. 2.3.
Источник: http://yuridicheskaya-praktika.ru/dogovor-na-razrabotku-smetnoj-dokumentatsii-obrazets/
Форма договора подряда на разработку сметной документации
При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте.
В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня. 5.4.
Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика.Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке. 5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком.
В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика. 8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9.2.
Договор на выполнение работ по разработке проектной документации
Важно
При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки. 7.2.
Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки. 7.3.
Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.
7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются. 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 8.1.
Акт о приеме-передаче готовой проектно-сметной документации
Внимание
При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки. 7.2.
Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки. 7.3.
Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.
7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются. 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 8.1.
Договор на выполнение проектных работ: образец
Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии. 6.7.
В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств. 6.8.
Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора. 7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 7.1.
Рассмотренный в статье вопрос в большей мере затрагивает область строительства и оказания услуг, хотя составлять смету (попросту, полный расчет расходов), возможно для проведения практически любых действий и работ. Что такое смета Предприятию-заказчику нужно выполнить какой-либо объём работ, к примеру, построить новый цех.
Для этого необходимо составить проект и посчитать, во сколько же обойдётся строительство полностью, начиная от составления проекта, заканчивая вводом здания в эксплуатацию. Есть ли экономический смысл в такой постройке, окупится ли она в процессе деятельности? На эти вопросы как раз и может дать ответ составление сметы.
Работа по учёту всех расходов довольно сложна и кропотлива, часто приходится вносить изменения уже в утверждённую смету, ведь учесть надо всё.
Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы; 1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3. 1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика; 2.1.2.
Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору. 2.2.Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика. 2.3.
ФИО) , именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, ФИО) , действующ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта) , с одной стороны, и (наименование или ФИО) , именуем в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, ФИО) , действующ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта) , совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: , а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ. 1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов: 1.3.
Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. 2.
Источник: http://lcbg.ru/forma-dogovora-podryada-na-razrabotku-smetnoj-dokumentatsii/
Договор со сметчиком образец
ДОГОВОР на оказание сметно-технических услуг № г. «» г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре. 1.2.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги: 1.2.1.
Важно
Не передавать подготовленную Исполнителем проектно-сметную документацию третьим лицам, за исключением лиц и/или организаций, привлекаемых Заказчиком для строительства объекта по подготовленной Исполнителем проектно-сметной документации. 2.2. Исполнитель обязуется: 2.2.1.
Не позднее с момента получения от Заказчика исходных данных, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего договора, подготовить задание на разработку проектно-сметной документации и передать задание Заказчику для утверждения. 2.2.2.
Не позднее с момента получения от Заказчика утвержденного задания приступить к разработке пакета проектно-сметной документации и завершить разработку не позднее с момента начала работ.
2.2.2.1. В случае получения от Заказчика возражений по существу задания согласовать с Заказчиком необходимость исправлений и/или дополнений задания. 2.2.3.
Трудовой договор со сметчиком
По такому соглашению составитель сметы обязуется произвести все необходимые расчеты, представить документацию заказчику, а последний принимает смету и оплачивает деятельность составителя.
Но при этом в тексте договора нужно учесть право заказчика на обращение к компании-составителю расчетов, в случаях несоответствия документации действительности, либо изменения каких-то условий при выполнении работ.
Обычно, договором предусматривается, что проектно-сметные бюро будут «вести» проект до момента принятия заказчиком результата всей работы (при строительстве, например, до ввода здания в эксплуатацию), проводя необходимые расчеты и внося изменения в смету, если меняются определённые условия, которые учитывались при составлении первичной сметной документации.
Гражданско правовой договор со сметчиком образец
Внимание
Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания. 4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре. 4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору. 5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания. 5.3.
Договор № на оказание услуг по составлению/проверке сметной документации
При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки. 7.2.
Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки. 7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору. 7.4.
Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются. 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 8.1.
О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным. 5.6.
При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.
6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «»2021 года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено. 6.2.
При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство: 8.1.1.
Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы. 8.1.2.
Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.
8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика. 8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика. 8.1.5.
Источник: http://11-2.ru/dogovor-so-smetchikom-obrazets/
Договор на составление сметной документации безвозмездный образец
Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания. 4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре. 4.3.
Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора. 5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 5.1.
После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору. 5.2.
Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания. 5.3.
