+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Форма договора на шеф монтаж электрооборудования

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.4.

При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны произвести все взаиморасчеты не позднее даты его прекращения. 8.5.

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки, связанные как с нанесением ущерба имуществу Заказчика, так и с предъявлением требований иных лиц о причинении вреда имуществу указанных лиц, возникшего в связи с выполнением строительно-монтажных работ. 8.6.

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки за все время несанкционированного перерыва в оказании Заказчиком или третьими лицами услуг, возникшего в результате выполнения работ. 8.7.

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; 2.4.2.

отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1.

Стоимость работ по договору составляет ( (сумма цифрами и прописью) ) рублей. 3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа: — первый платеж в размере процентов от суммы, указанной в п.
3.1.

Договора, а именно ( ) рублей, осуществляется (сумма цифрами и прописью) не позднее дней с момента подписания сторонами настоящего Договора; — оставшаяся сумма, а именно ( ) рублей, (сумма цифрами и прописью) вносится не позднее дней с момента подписания акта приема-передачи. 3.3. Сумма, указанная в п. 3.1.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика. 2.8 Заказчик обязуется: 2.8.1.

Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору. 2.8.2. Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.
2.

10 Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку.

Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки.

Образец договора на шеф монтаж

Проведение шеф-монтажных работ проводится путем заключения договора на шеф-монтажные работы.

договора законодательно не регламентировано, поэтому при его составлении можно руководствоваться договорами на осуществление консультационных услуг.

Предмет договора в каждой конкретной ситуации индивидуален и он полностью связан с тем, какое именно оборудование будет устанавливаться.
Договор на шеф-монтажные работы образец можно скачать на данном сайте.

Образец договора шеф монтажа 120307

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. 6.6.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем , настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне. 7. Прочие условия 7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров.

В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ. 7.2.

Договор на шеф-монтаж

Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором; 2.2.5.

компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором; 2.2.6.

до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа. 2.3. Подрядчик вправе: 2.3.1. сдать выполненную работу досрочно; 2.3.2.

требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ. 2.4. Заказчик вправе: 2.4.1.

Договор подряда на электромонтажные работы

Внимание

Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1.

выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение дней с момента заключения настоящего Договора; 2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования.

Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора; 2.1.4.

Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А. 2.2.

В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику. 2.3.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

2.4. Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами.

В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. 3.3 Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке. 3.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до . .201 г.
Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу, а также выполнить работы по пуско-наладке Оборудования согласно Приложению №1. 1.2. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги.

Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре. 1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. 1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

1.5.

Важно

Кроме всего прочего Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % стоимости работ по шеф-монтажу в случае нарушений, указанных в настоящем пункте Договора. 9. ФОРС-МАЖОР 9.1.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны по данному Договору частично или полностью освобождаются от ответственности за нарушение договорных обязательств. 9.2.

Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др.

9.3. Если время действия форс-мажора не превышает месяцев, то Стороны должны придерживаться условий Договора, при этом сроки выполнения Услуг и сроки оплаты продлеваются на срок действия форс-мажора.

Источник: http://advokat-na-donu.ru/forma-dogovora-na-shef-montazh-elektrooborudovaniya/

Договор шеф монтажных работ

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Кроме всего прочего Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % стоимости работ по шеф-монтажу в случае нарушений, указанных в настоящем пункте Договора. 9. ФОРС-МАЖОР 9.1.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны по данному Договору частично или полностью освобождаются от ответственности за нарушение договорных обязательств. 9.2.

Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др. 9.3. Если время действия форс-мажора не превышает месяцев, то Стороны должны придерживаться условий Договора, при этом сроки выполнения Услуг и сроки оплаты продлеваются на срок действия форс-мажора.

Внимание

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. 5.3.

Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ. 5.4.

Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ.

5.5. В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании. В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. 6. ПРИЕМКА 6.1.

Договор на шеф-монтажные работы образец

Все используемые при производстве работ материалы и оборудование Подрядчика должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 5.3.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 6.1. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Договора.
6.2. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора. 6.3.

Договор на шеф-монтажные работы

Важно

За просрочку Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, в соответствии с п.2.2, п.2.3, п.4.4, настоящего Договора, Заказчик вправе требовать уплату неустойки из расчета 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора. 7.6.

В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 7.7. В случае не исполнения Заказчиком п. 6.

6 настоящего договора Подрядчик имеет право кроме истребования командировочных расходов, платы за жилье предъявить Заказчику неустойку в размере 10 % от суммы договора.

8. Гарантии 8.1.

Договор на проведение шеф-монтажных работ

Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования. Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы В договоре на шеф-монтажные работы указываются следующие пункты:

  1. дата и номер договора;
  2. наименование сторон, заключающих данный договор;
  3. предмет договора;
  4. стоимость работ, способ расчета за данные работы;
  5. обязанности поставщика;
  6. обязанности заказчика;
  7. гарантии сторон;
  8. прочие условия;
  9. порядок действия при форс-мажорных ситуациях;
  10. юридические адреса и реквизиты сторон договора.

Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны также без участия тех же сторон от третьих лиц.Ни одна из сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений, по их законному требованию. 12. Особые условия 12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору. 12.2.
При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов. 2.11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы. 3.2.

Источник: http://kodeks-alania.ru/dogovor-shef-montazhnyh-rabot/

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя. 6.2.

После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме. 6.3. Проверка проводится при участии представителей Заказчика.

Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика. 1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. 2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей. 2.3.

Важно

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

Договор шеф-монтажа образец Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.8.4.

Договор шеф монтажа

Оплата дополнительных работ по договору производится Заказчиком в размере и в срок, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему договору. 2.

6 Оплата работ в полном объеме производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения шеф-монтажных работ, и счета-фактуры. 2.

7 Подрядчик обязуется: 2.7.1. Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.

2.7.2 Своевременно сдать Заказчику надлежаще выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. 2.7.3. Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В. 2.7.4.

Договор на шеф монтажные работы образец

  • Договор на шеф-монтажные работы образец бланк
  • Образец договора на шеф монтаж
  • Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  • Договор на шеф-монтаж
  • Образец договора шеф монтажа 120307
  • Договор шеф монтажа
  • Договор шеф-монтажа оборудования
  • Договор шеф-монтажа образец
  • Договор на оказание услуг шеф монтажа

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк Важно Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг. 6.4.

Договор шеф монтажных и пусконаладочных работ

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Настоящим стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора или споров, касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в постоянно действующий Третейский суд при «Транснефть». Стороны, передавая спор на рассмотрение в Третейский суд при «Транснефть», добровольно и полностью принимают условия и порядок рассмотрения экономических споров, которые определены в Положении о Третейском суде при «Транснефть». Решения Третейского суда при «Транснефть» являются окончательными. 12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 12.8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Что такое шеф монтажные и пусконаладочные работы

Заказчик обязан предоставить охраняемое помещение для хранения материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика. 6.4. Заказчик обязан обеспечить своевременное поступление в адрес Подрядчика оригиналов документов в соответствии с п. 4.3 и п. 4.5 настоящего договора. 6.5.

Заказчик обязан предоставить акт сверки расчетов в течение 10 (десяти) дней с даты исполнения договора.
6.6.

При проведении работ на объекте Заказчика, эксплуатирующемся вахтовым методом, обеспечить доставку специалистов Подрядчика от места сбора персонала вахты до объекта проведения работ и обратно после выполнения работ спецтранспортом (вертолет, паром, катер, болотоход и т. д.). 7. Ответственность сторон 7.1.

Договор на шефмонтаж шеф наладку и обучение

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. 5.3.

Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ. 5.4.

Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ. 5.5.

В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании. В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. 6. ПРИЕМКА 6.1.

Внимание

Перечень шеф-монтажных работ № п/п Наименование работ Кол-во, чел.* час ИТОГО: Заказчик: Подрядчик: Приложение «В» к Договору № от . .201 г. Перечень документов передаваемых Заказчику Подрядчиком: 1.

2. Акт выполнения Шеф-монтажных работ — документ, подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Шеф-монтажных работ, подписанный представителями Сторон.

400 bad request

  • устранение выявленных дефектов
  • руководство деятельностью персонала, осуществляющего монтаж и наладку оборудования
  • контроль качества за соблюдением технологий монтажа и пусконаладки, а также за выполнением полного объема предпусковых работ
  • освидетельствование оборудования, оформление необходимых документов
  • составление технического отчета, актов выполненных работ, а также заключения о соответствии фактических показателей оборудования спецификациям и требованиям Заказчика

*(точный и подробный перечень работ согласовывается с Заказчиком) Как узнать стоимость проведения шеф монтажных и шеф наладочных работ? Для заключения договора на шеф монтаж и шеф наладку, сотрудники ООО «Нефтегазинжиниринг» составляют перечень необходимых работ и предлагают на согласование Заказчику смету шеф монтажных и шеф наладочных работ.

Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя.

6.2. После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме. 6.3. Проверка проводится при участии представителей Заказчика.

Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.

Шеф-монтаж и шеф-наладка

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 5.

3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 7. ПОДПИСИ СТОРОН: Приложение «А» к Договору № от .
.201 г.

Калькуляция производимых работ № п/п Трудозатраты, чел. час Стоимость нормо-часа, руб./чел. час Стоимость производимых работ, без НДС, руб. 1 НДС: ИТОГО: Итого трудозатраты составляют человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет ( ) руб. коп., в том числе НДС 18% ( ) руб. коп. Заказчик: Подрядчик: Приложение «Б» к Договору № от .

.201 г.
Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором. 5.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 5.1. Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем.

Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым. Заказчик обязан выполнить условия по обеспечению оборудования ресурсами, приведенными в Приложении №2. 5.2.

Максимальный срок устранения недостатков – не более дней с момента подписания Акта функциональных недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя и Заказчик незамедлительно производит приемочные испытания. 6.5.

В том случае, если Исполнитель не получает письменное обоснование Заказчика о неприемке Услуг из-за значительных функциональных недостатков предоставленных Услуг, то приемка считается состоявшейся через календарных дней после того, как Исполнитель передал Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки, и Исполнитель вправе считать, что результат Услуг прошел процедуру приемки, и что обязательства Исполнителя по настоящему Договору выполнены полностью и надлежащим образом. Исполнитель в указанном случае составляет односторонний Акт сдачи-приемки Услуг, который будет иметь такую же юридическую силу, как и Акт сдачи-приемки Услуг, подписанный Заказчиком. 6.6.

Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком. 7. ГАРАНТИИ 7.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре.

7.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. 7.3.

В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору. 5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1 Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов.

Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным. 5.2.
При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ.

В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов. 2.11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами.

При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы. 3.2.

Источник: http://golden-mark.ru/dogovor-na-shefmontazh-shef-naladku-i-obuchenie/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.